Kamu zararının belirlenmesinde; … ...gönderilmiş ise vergi, bildirim verme süresinin son gününü takip... ...kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilir... Gecikme zammı birmilyon liradan az olamaz. Tahsil imkansızlığı sebebiyle terkin: Madde 106 – (

Maddede belirtilmiş olan 100,000 ton elek kumun aşağıdaki... ...gerçekleştirme görevlilerini yürütme günlük gelirleri Belediyemiz tahsilatına... Belediyesince işletildiği, bazı yıllarda ... Muhakeme Süreci şu şekildedir; .. Dosya ve eki belgelerin incelenmesi neticesinde; ..

...uzatılıp uzatılmamasına göre değerlendirme yapılması gerektiği iddia... ...isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen... ...21.08.2024 tarih ve 2024/UY.I-1031 nolu kararı) İhale sürecinde... ...tarafından teklif geçerlilik süresi uzatım talebi işlemi...

...etmesi üzerine, idaresi ve yüklenici arasında oluşan anlaşmazlığın... ...durdurulduğu, çalışılamayan sürenin ek süre olarak yükleniciye verildiği... ...işlerde, 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir... ...değerlendirmeye tabi tutulmuş olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların...

...şirket tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine... ...kararının, 4734 Sayılı Kanun’un 10. ...olduğu, sözleşme öncesi ihale sürecine ilişkin verilmiş bir... tarih ve … sayılı kararının iptali istenilmiştir.

...çalışıldığı, anılan hususlarla ilgili süre uzatımı verilmesi ve fiyat... ...ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı... ...idare arasında oluşan anlaşmazlık hususunda Kurulumuz kararı... ...İdarenin 23/09/2021 tarihli ve E.10023 sayılı yazısı ile işin...

… yükleniminde bulunan … TL sözleşme bedelli “.. … 4735 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), ( ...için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır... ...hükümlerine aykırı olarak, bazı iş kalemlerinin havanın fen... ...(2) Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek halle...

...ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 Sayılı... ...görüş ve talebi: 20/09/2021, 20/10/2021, 20/12/2021 ve 23/12/2021... ...oluşmadığı ve yüklenicinin süre uzatımı talebinde tereddüde... ...ile idare arasında oluşan anlaşmazlık ile ilgili olarak Kurulumuz...