İdaresince gönderilen yazı ve eklerinin incelenmesinde; İşe ait sözleşmenin 6 ncı maddesi ile ... TL, Aralık 2020 için 3.159.946,92 TL, Ocak 2021 için 804.242,76 TL olarak belirlendiği, 30.11.2020 tarihine kadar yapılan imalâtlar ... ödeneklerin belirlenmesi hususunda taraflar arasında anlaşmazlık oluştuğu anlaşılmaktadır.

...akışı içerisinde davacı yanın ifa güçlüğüne girmesine sebep olacağı gerekçesiyle davanın kabulü ile sözleşmenin 14.2 maddesine davacının talep ettiği hususun eklenmesine karar verilmiştir. ... 7.

Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. hükmüne yer verilmiş; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 7. ... ... tevsik amacıyla dilekçelerine maddede belirtilen belgeleri ekleyerek belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa başvuracakları belirtilmiş ... müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, çalıştırdıkları personelin sosyal güvenlik prim ...

...ortadan kaldırılması, 07.01.2019 tarihli Mal Alım Sözleşmesi ve eki Teknik Şartname uyarınca oluşan yükümlülüklerin hiçbiri Yüklenici tarafından yerine getirilmediği halde gerçeğe aykırı belge düzenlemek suretiyle ödeme yapılması, hususları, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 78 inci maddesi uyarınca düzenlenen ...

...kitabındaki “74.050.0005-Her cins demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması” iş kalemi birim fiyatı üzerinden taraflarına ödenmesi gerektiği, İdaresinin görüş ve değerlendirmesi özetle; Temel kazısında yıkılan eski okul binasına... ... olarak tespit edildiği, iş artış ve eksilişi yapılması halinde geçerli olabilecek birim fiyat analizinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 18.185 no’lu iş kalemi olabileceği, Yönündedir.

...nedenlerle süre uzatımı verilmez… 9.4.Bu iş yerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler 01.01-15.03 tarihleri arasındaki 75 (yetmiş beş) gündür. ... Savunma ekinde yer alan 2018 yılına ait yağış miktarlarını gösteren meteoroloji raporunda ise mevsim koşullarının üzerinde olağanüstü durum yaratan bir yağışın yer aldığına dair...

...tekliflerin değerlendirmesi sürecine geçilmiş olup, beyan ettiğiniz bilgi ve belgeleri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan aşağıdaki belgeleri ekleri ile birlikte, İdari Şartnamenin 7.9.

73 sayılı İlamın 1. ... Mahalleleri cadde ve sokaklarda tretuvar yapımı ve onarımı işi”nde; yasal süresi içinde sözleşme imzalamaya gelmeyen isteklinin geçici teminatının eksik gelir kaydedilmesi suretiyle oluşan ... ... Bu itibarla, sorumlu iddialarının reddedilerek 73 sayılı İlamın 1.

...quot; pozu çıkarılıp 04.290/5C4 Ø300 mm Anma Çaplı Koruge Drenaj Boruları (SN8) pozu eklenmek suretiyle analiz oluşturulmuştur. ... ...mm anma çaplı HDPE esaslı koruge drenaj borusunun döşenmesi iş kalemi için tespit edilen yeni birim fiyat 48,78 TL/m olmaktadır.