... ilişkin dilekçi itirazlarının kabul edilerek 193 sayılı Ek İlamın 1 inci maddesiyle verilen … TL’nin tazminine ilişkin hükmün ... veren DAİREYE GÖNDERİLMESİNE, (Sayıştay Temyiz Kurulunun 14.9.2022 tarih ve 52288 tutanak nolu kararı) Sayıştay yargılamaları ve ... mahkemelerde dava açılmış olması durumunda, kamu zararından bahsedilemeyeceği.

maddesinin 3, 12 ve 14 üncü sıralarındaki iş kalemlerinin tanım ve tariflerinde; “Mek Özel 1: Doğalgaz Abonelik, Test Ve Proje Hazırlama İşlerinin Yapılarak Sistemin Çalışır Halde Teslimi.

...Yangın merdiveni imalatının dört katlı olarak yapılmasının sözleşme bedeline dâhil olduğuna, 05/01/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun EK 1 ve EK 2 nci maddelerine istinaden, 12/01/2022 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

2023/1533616 İhale Kayıt Numaralı “2024 Yılı Park Yapımı, Saha Yapımı Onarım-Tadilat İşleri, Bitki, Çiçek ve Gübre Alımı” İhalesi KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

...edilmediğini, bu durumun işin gecikmesine neden olduğunu, bu sebeple haksız şekilde gecikme cezalarına maruz kalındığını, haklı sebeple 10.8.2012 tarihinde fesih bildiriminde bulunduğunu, davalı idarece, 14.8.2012 tarihli noter aracılığı ile 4735 Sayılı Kanun ve YİGŞ'nin ilgili hükümleri ve sözleşmenin 25.

...bırakıldığı, MU-5 görünüşler paftasında, liftin kapının ve MD-4 kapı pencere cephe detayları paftasında da otopark giriş liftinin kapısının sensörlü seksiyonel kapı olarak gösterildiği, mimari ve statik proje ile yaklaşık maliyette yer aldığından otopark giriş liftinin sözleşme bedeline dâhil olduğu, ilave bir bedel ödenemeyeceği, Yönündedir...

...Kanununun Taşınmaz tahsisi'' başlıklı 47 inci maddesinde; “Kamu idareleri, kanunlarında belirtilen kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için mülkiyetlerindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri, birbirlerine ve köy tüzel kişiliklerine bedelsiz olarak tahsis edebilirler.

...Temyiz Kurulunun 14.9.2022 tarih ve 52283 tutanak nolu kararı) Kamu zararı tahsilatı yapılmamış olsa da, idarelerce gerekli iş ve işlemler yerine getirilip, kamu zararı olduğu düşünülen tutarla ilgili adli mahkemelerde dava açılmış ise, 5018 sayılı Kanun açısından kamu zararından bahsedilemeyeceği, ortada kasıt, kusur ve ihmalin bulunmadığı...

Bu itibarla, 28.04.2021 tarih ve 49567 sayılı Temiz Kurulu Kararında KARAR DÜZELTİLMESİNE MAHAL OLDUĞUNA, (Sayıştay Temyiz Kurulunun 9.3.2022 tarih ve 51163 tutanak nolu kararı) Kesin teminat mektuplarının süresinin ... sorumluluğu yerine getirmeyen ve yüklenicinin SGK borcunu ödemek durumunda kalan idarenin kamu zararına sebebiyet verdiği ...