İDDİA ; Davacı vekili dava dilekçesi ile özetle; müvekkili ile dava dışı ... ...çevrilerek Hazineye gelir kaydedilemediğini, 5.793.127,20-TL bedelli, 25/01/2019 tarih ve 193460 numaralı kefalet senedi... ...dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize nakden ve...

...Sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Uygulama İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre... Uygulama ayı: İdarece onaylanmış iş programına göre işlerin gerçekleştirildiği ayı. Yüklenicinin görüş ve talebi; Anlaşmazlık tutanağında özetle; bahse konu iş kalemlerinin...

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...yaklaşık maliyetten yüksek olanlar dışındaki isteklilerin teklif bedellerini, R: Sınır Değer Tespit Katsayısını 79.1.3. ... Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

...Kanunu’na göre 09/01/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan, “Yalova Merkez Mevlana İlkokulu... Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin muhtelif tarihlerde idareye verdiği dilekçelerinden... fiyat farkı , güncel endeks , İş bitim tarihi , revize iş programı , süre uzatımı , yapı ruhsatı

maddesine göre belirlenecek analizlerde kâr ne genel gider oranı %15 olarak alınır. Yüklenicinin görüş ve talebi; İşe ait sözleşmenin 08/09/2019 tarihli Resmî Gazete... Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı...

...Kanunu’na göre 10/08/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “… Yüklenicinin görüş ve talebi; İlgili belediyenin mevcut parselde inşaat izni vermemesinden... Tarafların görüş ve talebi bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir.

I- GİRİŞ … Belediyesi tarafından ihale edilerek sözleşmeye bağlanan “ Bayraklı 2. Yüklenicinin görüş ve talebi; İhaleye esas projede deniz kenarında yapılacağı öngörülen... ...maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen usuller çerçevesinde yüklenici...

...Kamu İhale Kanunu’na göre 13/12/2016 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre... ...me ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanı... Yüklenicinin görüş ve talebi; 13/01/2022 tarihli anlaşmazlık tutanağından özetle...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebine ilişkin olup mahkemece davanın kabulüne dair verilen... Davacı dava dilekçesinde ... TL bedelden %35 nefaset bedeli kesilerek davacının ... TL alacaklı olduğu açıklanmış,mahkemece de bu bedel üzerinden dava kabul edilmiştir.