Geçici kabul tutanağı imzalandıktan sonra tamamlanan bir şart, geriye dönük olarak belge hakkı doğurmayacaktır.

GİB, faturanın kendi sistemlerinde kayıtlı olduğunu doğrulamış, ancak faturanın sisteme kaydedilme (imzalanarak gönderilme) tarihinin 06.02.2025 olduğunu bildirmiştir.

Nihai Karar (Sorumluluk): Oluşan toplam kamu zararının (A, B ve C fıkraları toplamı), süre uzatımı Olurlarına imza atan ve gerekçe raporlarını düzenleyen Genel Sekreter, Müdür, Mühendis ve Şef'e müştereken ve müteselsilen, faiziyle birlikte ödettirilmesine (zimmet) oy çokluğuyla karar verilmiştir.

quot; Tahsil Edilemeyen Alacak ve Organik Bağlı Yeni Şirket İddiası Davacı iş sahibi (kamu idaresi), sözleşme imzaladığı dava dışı A şirketi aleyhine açtığı davalar sonucunda alacaklı duruma gelmiş ve bu alacaklar kesinleşmiştir.

Giriş 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında imzalanan anahtar teslimi götürü bedel yapım işleri sözleşmeleri , bedelin işin tamamı için sabit olarak belirlendiği ve riskin büyük ölçüde yüklenici üzerinde olduğu sözleşme türleridir.

B şirketi, A şirketinden bağımsız bir hukuki varlık olarak, A şirketiyle kendi arasında bir alt yüklenicilik sözleşmesi imzalayabilir.

Sözleşme imzalandıktan sonra bu hakkı kullanmak mümkün olmayacaktır.