Davacı şirket yüklenici- müşavir, davalı ise iş sahibidir. maddesinin 2. Davacı vekili; davalının, .. Hukuk Dairesi 28.11.2016 tarih ve 2016/3150 E.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun “Konu” başlıklı 1 inci maddesinde; “Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga vergisine tabidir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı … İl Müdürlüğünce … tarihinde ihale edilen ve … yükleniminde bulunan … TL sözleşme bedelli … …

İdare … tarih ve … sayılı süre uzatım kararıyla yüklenici firmaya … gün ek süre vermiştir. Geçici kabul , Geçici kabul itibar tarihi

Bu sürenin iş süresine de etkisi yoktur. Diğer taraftan sözleşmenin 41/7. Anılan Şartnamenin 39. Sözleşmenin (işe başlama ve işin bitiş tarihi) başlıklı 4.

1) 184 sayılı İlamın 2’nci maddesiyle; .. TL kamu zararının tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir. GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: .. Yapılan incelemede; ..

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: 23 sayılı İlamın 7 nci maddesiyle; … Sözleşmedeki 60 günlük süreye göre işin bitim tarihi 07.12.2019’dur. … Belediyesi ile … Ltd.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: Usul Yönünden İnceleme: 100 sayılı (Asıl) İlamın 13. karar düzeltme , sayıştay kanunu , sayıştay temyiz kurulu , yargılamanın iadesi

Yüklenici bu tebliğe uymaya mecburdur. İdare, bu elemanlar hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini on gün içinde yükleniciye tebliğ eder.

kayıt numarası ile ihale edilen “……