...Mahkemesinde görülen ve istinaf incelemesinden geçen alacak davasında verilen karar hakkında yapılan temyiz incelemesi... ...sonrasında yükleniciden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı olması gereken ile gerçekleşen sipariş verme süreleri arasında...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebinden ibarettir. Yargı yolunun caiz olması 6100 sayılı HMK 'nın 114/1-b maddesi gereğince... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

Davacı dava dilekçesinde ... , davalı ... teklif sahibi davalı ... maddesine göre kesin teminatın verilmiş olması kaydıyla sözleşmenin imzalanmasından sonra iade... sıradaki teklif sahibi davalı ...

Karar süresinde davacı vekilince istinaf edilmiştir. ...dikkate alınmamasının adil olmadığını, mevsimin kış olması ve öğrencilerin soğukta kalmaması gerektiğini, davalının... Bu nedenle davacı istinaf talebinde haklı değildir.

Davadaki bu istem niteliği itibariyle müsbet (olumlu) zarar niteliğindedir. ...sözleşmenin saklı tutulması, yani, sözleşmeden dönülmemiş olması gerekir.

...ilk ek süre isteminin de kabul edildiği, basiretli bir tacir olması beklenilen şirketin durumun gereklerine göre ihaleye... Belirtilen gerekçelerle, dava konusu işlem hukuka uygun bulunarak davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı dava dilekçesinde ... Altyapı işi ihalesinin dava dışı ... ...tecrübesini almadan, bir kısım hendeklerin dolgusunun yapılmış olmasından dolayı işi tam olarak gerçekleştirmiş sayılamayacağı...

...850 kotun üzerindeki yapının mimari projede betonarme yapı olmasına karşın çelik yapı şeklinde değiştirilerek ve... Dava konusu baraj yapım işinde işin başından itibaren 68 adet ara hakediş düzenlenmiştir.

...tarihe göre 03.07.2011 tarihinde teslimatın gerçekleşmiş olması gerektiği fakat dosya kapsamından da anlaşıldığı... Davalı-karşı davalı iş sahibi tarafından ayıp nedeni ile 818 Sayılı BK'nın 360/II.

...VE SAVUNMALARININ ÖZETİ: Davacı vekili dava dilekçesi ile; davalı ile yapılan 06/03/2018 tarihli sözleşme gereğince... ...tazminatı taleplerinin reddi kararının usul ve yasaya aykırı olması sebebiyle kararın kaldırılarak taleplerinin kabulüne...