...verileceğine ilişkin düzenleme yapıldığı, a1 (Haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılan işçiliklerin... ...belirtilmiş olması gerektiği, ihale dokümanında, sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan hizmet alımlarında tüm girdiler...

...şirkete süre verildiği, davacının kendilerine 120 gün ilave cezalı süre verilmesi talebinin davalı idarece uygun bulunmayarak... sırasında kayıtlı malzemeyi süresi içerisinde teslim edemediğinden bahisle 4735 sayılı Kanun'un 26.

...değişikliği yapılması, idarenin izniyle havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı dönemde çalışılması, yeni... ...tarihinin 26/07/2021, işyeri teslim tarihinin 04/08/2021, işin süresinin 650 takvim günü ve işin bitim tarihinin 15/05/2023...

...tanımı ile ilgili olarak; “İş programı: Yüklenicinin, işin süresi ve varsa iş kısımlarına ait bitirme tarihleri ile yıllık... ...ile sözleşmesinde belirtilmiş ise, iklim şartlarından dolayı çalışmaya elverişli olmayan dönemler dışındaki bütün günlerin...

...İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur... ...güzergâhlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek, bunlara izin ve çalışma ruhsatı vermekle görevli ve yetkili olduğunun düzenlendiği...

...fiyat farkı hesaplanan sabit bir katsayıyı, e) a2: Haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılmayan işçiliklerin... md.; yürürlük: 26.03.2022) Ancak, sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan bu hizmet alımı ihalelerinde...

...tesliminin 19/07/2019 tarihinde yapılarak işe başlandığı, süresinin 200 gün olduğu, Yozgat İl Özel İdaresinin DSİ... mevcut altyapılar nedeniyle gerekebilecek munzam çalışmaların yapılması, … ek çalışmalar yapılacaktır.

...fiyat farkı hesaplanan sabit bir katsayıyı, e) a2: Haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılmayan işçiliklerin... Ancak, sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan bu hizmet alımı ihalelerinde...

Yapılan sondaj çalışmalarında zeminde sıkışmış çok sert tuvenan ve siltli, killi malzemeye rastlanılmıştır. ...meydana gelmişse veya gelecekse, Alt-Madde 8.4 (Tamamlanma süresinin Uzatımı) kapsamında süre uzatımı isteyebilecektir...

… tarihinde yapıldığı, işin süresinin ……… gün olduğu, fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemin ………