Üzerinde mutabık kalınan bu ücret her yıl TEFE-TÜFE oranında artırılır. Esas yönünden inceleme: … “İlkeler” başlıklı 5’inci maddesinde; “(

Bu suretle tahakkuk eden vergi, su tüketim bedeli ile birlikte belediyelerce tahsil edilir. Belediye Başkanı), Üst Yönetici … (

fiyat farkı , fiyat farkı esasları , fiyat farkı katsayısı , Pn , Yeni birim fiyat Tarafların görüş, talep ve değerlendirmeleri bu şekilde açıklandıktan sonra konunun incelemesine geçilmiştir.

Davacı-birleşen dava davalısı yüklenici, davalı- birleşen dava davacısı ise iş sahibidir. ceza süresi , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

Davalı vekili savunmasında, davacı ... Davacı yüklenici, davalı işsahibidir. Davacı vekili, müvekkili ... Somut olayda, davalı işsahibi cevap dilekçesi ile ...

sırada yer alan; “bu çalışmalar tip proje mahiyetinde olup, genel yerleşim planı fikir vermek amacıyla örnek olarak hazırlanmıştır.

maddesine göre işlem yapılacağı hususunun ihtarla bildirildiğini, ihtarın sonuçsuz kalması üzerine de 4735 sayılı Yasa'nın 22.

Yüklenici bu tebliğe uymaya mecburdur. İşe ilişkin sözleşmenin “Teknik Personel Bulundurulması” başlıklı 24’üncü maddesinde, “24.1. En az 5 yıl deneyimli olacaktır.

213 sayılı Ek İlamın 2’nci maddesiyle; …Belediyesi tarafından …tarihinde ihale edilen ve …Ltd.

Davacı ... Çıkan yangın ve getirtilen malzemelerin kullanılamaz hale gelmesinde yükleniciye izafe edilebilecek bir kusur bulunmamaktadır.