fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir. ...Alımı)'' işi ihalesi uhdesinde kalan davacının mücbir sebep hâlleri dışında süresi içerisinde sözleşme imzalamadığından bahisle 4734 sayılı Kamu ihale Kanunu'...

Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak: … md.; yürürlük: 26.03.2022) Ancak, sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan bu hizmet alımı ihalelerinde fiyat farkı hesaplanacağına...

...cezasının düzenlenen hakedişlerden kesilemediğini, bu nedenle tahsilat için hukuki yollara başvurulduğunu ve dava açıldığını ifade etmişlerdir. Ancak müteahhit firma kendilerine süresinde yer teslimi yapılmadığı iddiasıyla gecikme cezasını ödemekten kaçınmaktadır.

...cezasının düzenlenen hakedişlerden kesilemediğini, bu nedenle tahsilat için hukuki yollara başvurulduğunu ve dava açıldığını ifade etmişlerdir. Ancak müteahhit firma kendilerine süresinde yer teslimi yapılmadığı iddiasıyla gecikme cezasını ödemekten kaçınmaktadır.

... 2021 tarihinde “İşe Başlama Tutanağı” düzenlendiği, İdaresince işin 420 günlük süresinin, “İşe Başlama Tutanağı” nın tarihi olan 02/08/2021 tarihinden itibaren başlatıldığının belirtildiği ... ve fiyat farkı hesaplanması talebinde bulunması üzerine konu hakkında Kurul görüşüne başvurulduğu, Görülmektedir.

Maddesinde yüklenicinin gerek sözleşme süresi ve gerekse uzatılan süre içinde sözleşmenin tamamen fasına kadar vergi, resmi harç... İlk derece mahkemesince verilen karara karşı davalı vekili tarafından istinaf yoluna başvurulmuştur.

Başvuru yazısı ve ekleri ile EKAP üzerinden indirilen işe ait ihale dokümanı incelendiğinde; Sözleşme bedeli 43.997.134,20 TL olan işin, yer tesliminin 28/08/2018 tarihinde yapıldığı, süresinin 600 gün ve ilk iş bitim tarihinin 19/04/2020 olduğu, sözleşmesinde yıllar...

...hir Belediyesi tarafından satın alınan ancak Karayolları Trafik Kanununa göre kanuni süresi içinde trafik işlemleri yapılmayan otobüsler için trafik idari para cezası ödenmes... Bu itibarla; başvurucunun temyiz itirazları kabul edilerek, yukarıda açıklanan gerekçeler doğrultusunda...

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. md.; yürürlük: 26.03.2022) Ancak, sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan bu hizmet alımı ihalelerinde fiyat farkı hesaplanacağına...