...değerlendirilmesinin yerinde bulunmamasına, her ne kadar anılan rapor tarafları bağlayıcı bir nitelik taşımaz ise de, zarar tutarının belirlenmesinde bir veri olarak alınmasında yanlışlık olmamasına, aralarında inşaat mühendisliği alanında uzmanın bulunduğu bilirkişi kurulu tarafından bu tespit raporu da değerlendirilerek tüm kanıtlar çerçevesinde...

Bununla birlikte, yüklenici dilekçesinde, Kurulumuzdan görüş alınması talep edildiği ancak anlaşmazlık tutanağına imzadan imtina edildiği ... rayiçlerin biri, birkaçı veya tamamının sıralamaya uyulmaksızın uygulanması gerektiği, Bu bağlamda, yapımından vazgeçilen PVC ve Alüminyum pencere iş kaleminin analizinde yer alan ...

(Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 16.12.2021 tarihli ve E. Ayrıca hâkim yorum yaparken kullanılan söz ve deyimlerin lafzi anlamları ile bağlı kalmamalı, tarafların gerçek ve farazi iradeleri araştırılmalıdır. Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında; taraflar arasındaki protokolün 7.5.

I- GİRİŞ … Belediyesi tarafından ihale edilerek sözleşmeye bağlanan “ Bayraklı 2. I- GİRİŞ … Belediyesi tarafından ihale edilerek sözleşmeye bağlanan “ Bayraklı 2. ...idareleri arasında anlaşmazlık oluştuğu belirtilerek, söz konusu anlaşmazlık ile ilgili Kurulumuz görüşünün bildirilmesi talep edilmektedir.

Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı Yapım İşi” nde; 2 nci süre uzatımına bağlı revize iş programının hazırlanmasında taraflar arasında oluşan anlaşmazlıkla ilgili olarak Kurulumuz görüşü talep edilmektedir.

... yönünden inceleme İlamda, Belediyeye ait aracın Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı olması nedeniyle kaza yapan aracın tamir masraflarına ilişkin rücu işlemlerinin... TL ile ilgili olarak, Temyiz Kurulu’nun 27.11.2019 tarih ve 46968 tutanak sayılı kararıyla, .. ’in disiplin kuruluna sevk edildiğini, …

Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur.

Bozma halinde evrak yeniden karara bağlanmak üzere o kararı veren daireye gönderilir.” denilmiştir. Maddesi ile, kurum personeli eliyle gördürülmesi gereken işler için hizmet alımı yapılması nedeniyle ...

...72+703) Arasında Muhtelif Kesimlerinin ve Bağlantı Yollarının Üstyapı Onarımı Yapım İşi ihalesine ilişkin itirazen şikâyet başvurusu üzerine, davacı iş ortaklığının tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine yönelik Kamu İhale Kurulu'nun (Kurul) …

İdare Mahkemesi'nin 19.12.2012 tarihinde 2012/1552 sayılı Kararı ile yürütmenin duruldurulmasına ve Kamu İhale Kurulu'nun 4734 sayılı Kanun'un 54. ...sebebiyle ıslahla arttırılan miktar, ihaleye katılma ve sözleşme masrafları olarak taleple bağlı kalmak suretiyle davanın kısmen kabulüne dair verilen karara karşı davalının...