Bu itibarla ,   belgelerin sözleşme imzalanmadan önce idareye sunulması gerektiğine yönelik düzenleme hukuken doğru değildir.

’nü temsilen kaymakamlık arasında 12.11.2011 tarihli kaymakam ile davacı şirket arasında imzalanmış adi yazılı sözleşme bulunmaktadır.

KARAR : Dava, eser sözleşmesinin gecikmeli olarak ifası sebebiyle yapılan gecikme cezasının kaldırılarak ödenmeyen iş bedeli alacağının tahsili istemine ilişkindir.

Sözleşmenin geçici kabule dair 14. maddesinde de geçici kabul ile birlikte kesilen bu nakdi teminatın iade edileceği kararlaştırılmıştır.

Bu hükme istinaden yükleniciler, alt yüklenicilerle yapmış oldukları sözleşmeleri idareye sunmuşlardır. Tablonun “I.

bilirkişi , şartnameye aykırılık , Sözleşme feshi , yasaklılık maddesinin (f) bendi hükmünü ihlal ettiğinden bahisle anılan Kanunun 26.

TL’ye alabileceği aynı nitelikteki beton parkeyi, ihaleyle m²’si KDV hariç ... TL’ye satın alınması neticesinde sebep olunduğu belirtilen ...

Yapılan incelemede; “ÖBF.01” pozuna ilişkin “andezit bordür” yeşil defter ve malzeme teslim tutanağında ……… Belediyesi tarafından ihale edilen “……

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; .. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “ Kamu Zararı ” başlıklı 71’inci maddesinde “….

iş yeri teslimi , işe başlama , yer teslim tutanağı