Şartnamenin “3.21- İş Tanımları Genel Hususlar” başlığı altındaki 40 ve 41 nci maddelerinde;  “ Yüklenici yedi gün yirmi dört saat esasına göre çalışacak. Yüklenici bu talebi karşılamak zorundadır.” “ ...ve hususlar birlikte göz önünde bulundurulduğunda; işin sözleşmesinin 8 inci maddesi hükümlerine göre “Birim fiyat...

... için de geçerli olduğu, bu kurala göre her bir belgenin altında sayılanların üstteki belgelere aykırılık taşımayacağı, taşıması ... tamamlanmasının fiilen imkânsız olduğu hallerde, işin sözleşmesinde belirtilen niteliğine uygun bir şekilde tamamlanmasını sağlayacak ... esaslara göre tespit edilen yeni birim fiyatlar üzerinden yükleniciye ödeneceği veya kesileceği, Hususları bilinen durumlardır ...

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan menfi tespit talebine ilişkin... maddesine göre “yükleniciye en fazla 60 günlük (cezalı) ek süre verilmesi... maddesine göre, gecikme cezasının altmış gün ile sınırlı olarak uygulanabileceği, sözleşmede...

...şart kararlaştırılabilir (Akman Sermet/Burcuoğlu Halûk/Altop Atilla/ Tekinay, Selahattin Sulhi: Borçlar Hukuku Genel... ...gerçekleşmesine bağlanabilir (Selimoğlu Yaşar Engin; Eser Sözleşmesi, Ankara 2017, s. ...uzatıldığını ve 1000 adet yazıcının teslimi için davalı yükleniciye 10.12.2011 tarihine kadar süre verildiğini ancak...

Yüklenicinin görüş ve talebi; 01/02/2022 tarihli anlaşmazlık... ...incelendiğinde; İşin ihalesinin 21/09/2021 tarihinde yapıldığı, sözleşmesinin 22/10/2021 tarihinde imzalandığı, yer tesliminin... ...durumlarda, iş eksilişinin ihale tarihi itibarıyla tutarı, altıncı fıkradaki esaslar doğrultusunda hesaplanır.”...

- K A R A R - Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebine ilişkin olup... Esenler Oruç Reis Mahallesi 262 Adet konut ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İnşaatı İşinin yapımını... ...dökümanı eki olarak verilen projeler avan proje niteliğinde olup, Yüklenici, bu projelere sadık kalmak kaydıyla ve bedeli teklif...

...uzatımlarına bağlı olarak fiyat farkı hesaplanması hususunda, yüklenici ile idaresi arasında oluşan anlaşmazlığın karara... isimler altında herhangi bir ilave bedel ödenmeyecektir. ...gün süre uzatımı verildiği, sözleşme konusu iş için sözleşmesinde öngörülen yaklaşık 7 aylık sürenin 29 aya...

...krizi nedeniyle işin ifasında zorluklar yaşandığını, alt yapı projelerinde hatalar bulunduğunu, idare tarafından... ...gerekçesiyle, asıl davanın kabulü ile davalının eser sözleşmesinin feshinin haksız olduğu yönündeki talebin... Bu durumda, davacı yüklenicinin, verilen ilave sürelere rağmen, işi bitiremediği sabittir.

...olarak biran evvel proje ve ihale kapsamında bitirilip koruma altına alınması gerekliliğinin kanaatine varmış olduğumuzu... Yapımı”  işinde, tasfiye edilen işin sözleşmesi gereği ölçülebilir duruma getirilebilmesi için... Yüklenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi ; 17/11/2020 tarihli ve 2020/189 sayılı dilekçesinde özetle;