... birim fiyat   belirlenen bir iş kalemine ilişkin olarak yüklenicinin teklif ettiği aynı mahiyetteki iş kalemini... ve (Altyapı İnş Şube Müd.) …

Yüklenici ile Üniversite arasında 31.10.2014 tarihinde imzalanan 7.373.020,00 TL bedelli “… ...olan Kontrol Teşkilatı üyesinin emekli olduğu dönemdeki sorumluluğu ayrıştırılarak aynı sorumlular hakkında tazmin... ...akademik personele verilecek öğle yemeği, akşam yemeği ve kahvaltının hazırlanması, pişirilmesi, servisi, taşınması ve...

Yüklenici tarafından açılan 2004/431 esaslı davada; işin... ...olmadığına karar verilmesi sözleşmeden kaynaklanan hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmaz. ...reddi gerekirken kesin hesaba dahil edilmek suretiyle hüküm altına alınması doğru olmamıştır.

Bu sözleşmeyi davacı yüklenici, davalı ise iş sahibi sıfatlarıyla imzalamışlardır. ...kaydıyla davacı şirkete yapılan ödemeden gecikme cezası adı altında hukuka aykırı olarak kesilen bedelden 10.000,00 TL... Davacı, davasında davalı idarenin sorumluluğunda olan nedenlerle işi süresinde bitiremediğini...

...klozunun başladığını, anılan kloza göre bir veya birden çok yüklenicinin sigorta konusuna verdiği zararlar ile inşaat süresi... Dava konusu olayda da, ek sözleşme ile bakım devresi teminat altına alnmıştır. Bununla beraber müteahhidin faaliyetleri ve sorumluluğu, geçici kabulden sonra da devam eder.

c) Yüklenicinin yaptığı işler …., ...olmadığı belirtilenlerin, düzeltilmesi hususundaki görev, yetki ve sorumluluğun idaresinde olduğu değerlendirilmektedir. ...yönelik çalışmanın, iş ve işlemler sebebi ile taahhütleri altında olan ikmal ihalesine konu imalatlara fiilen ancak 13...

...maddesine göre projede değişiklik yapma hususundaki yetki ve sorumluluğun idaresinde olduğu, idaresince proje değişikliği... ...ise; ahşaptan oturtma çatı yapılmasının (çatı örtüsü altı tahta kaplamalı) tariflendiği, Mimari uygulama projesinde... Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.” ,

...değerlendirmesi ise; İhaleye esas proje kesit detaylarında, radye temel altına, bodrum perdelerine ve teraslarda su yalıtımı olarak... ...yeterliliğini incelemiş, kabul etmiş ve bu suretle işin teknik sorumluluğunu üstlenmiş sayılır. Bu sürenin aşılması halinde yüklenicinin itiraz hakkı kalmaz.

...Onarımı ihalesinin 19/3/2010 tarihinde yapıldığı, ihalenin yüklenicisi Gündüz İnş. ...mücbir sebep olarak kabul edilip edilmeyeceğine karar verme sorumluluğunun 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi çerçevesinde... ...yazı ekinde İnşaat Mühendisi Nurengin ÖREM tarafından imza altına alınan ve kar yağışı nedeniyle şehitlik mevkiine...

...zamanında yapıldığının söylenemeyeceği gibi, bunu idarenin sorumluluğu dışında bir olay olarak değerlendirmenin de mümkün... ..Konutu ve Alt Yapı, Çevre Düzenleme Yapım İşi ” nde; iş yeri tesliminin... Yüklenicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 08/03/2022 tarihli dilekçesinde özetle; işin...