I - KONU … Müdürlüğü’nün 05/05/2021 tarih ve E.1191855 sayılı yazı ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 28.07.2016 tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 31.08.2020 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan “…

...Giderleri Yönergesi’nin “Temsil Giderleri” başlıklı 4 üncü maddesinde; “Temsil giderleri görevle ilgili olmak... Ağırlama Giderleri” başlıklı 5 inci maddesinde; “Ağırlama, beldenin misafiri durumunda... … Belediyesi ile … Sendikası arasında 19.01.2017 tarihinde imzalanan ve yürürlük süresi 31.01.2019’da sona...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Davacı şirket tarafından, Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğü ile imzalanan 2020/2021 pancar işleme kampanyasında kullanılacak 5000 kcal/kg 27.000 ton kömür ihalesine ilişkin sözleşmenin feshedilmesi üzerine 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 26.

Sözleşmenin 7 ve idari şartnamenin 25 inci maddelerinde söz konusu iş kapsamında 127 vasıflı, 116 adet çöp kamyonu arkası çalışan ve 232 vasıfsız olmak üzere en az 475 personel çalıştırılacağı, bunların iş başında bulundurulacağı, bu kişilere ilişkin tüm giderlerin sözleşme bedeline dâhil olduğu, çalışacak personelin görev dağılımına...

...Müdürlüğü’nün 11/02/2021 tarihli ve E-705 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734 Kamu İhale Kanunu’na göre 28/11/2019 tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 09/01/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan, “Yalova Merkez Mevlana İlkokulu Bahçesine Çelik...

...vazgeçilen ve iş eksilişi yapılan kalemler için ise %2,709 oranında indirim yapılması ... (5) Yeni fiyatın hesabında, ikinci fıkranın (a) bendine göre... ...başlıklı 22'nci maddesinde; (1) 12 nci maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilen proje değişikliği şartlarının...

Davalı iş sahibinin feshin yasal dayanağı olarak gösterdiği 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 23. Bu durumda mahkemece, davalı iş sahibinden sözleşmenin feshinden sonra 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 23.

K:… sayılı kararda; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 10. 2019/1754) Ambulans Uçak Kiralanması işi kapsamında uçakların parçalarında değişim ihtiyacı doğması ve bunun belli bir süreç gerektirmesinin mücbir sebep kapsamında değerlendirilemeyeceği.

Temyiz dilekçesine ekli belgelerden yüklenici tarafından 07.12.2019 tarihli dilekçe ile süre uzatımı talep edildiği, 13.12.2019 tarihli 17834958/79974216-1367 sayılı yazı ile 30.01.2020 tarihine kadar süre uzatımı yapılmasının uygun görüldüğü anlaşılmaktadır.