...Yapım İşine dair 02.03.2004 tarihinde sözleşme imzalandığı, sözleşme uyarınca işin teslim süresinin yer tesliminden itibaren 700 gün olduğu, idare tarafından yaptırılan fazla işler nedeniyle işin teslim süresinin 27.09.2006 tarihi olduğu, ancak davacı yüklenicinin işi bu sürede teslim edemediği, 21.05.2007 tarihinde teslim ettiği, sözleşmenin...

7.6. Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi... ...maddesinde “1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki tanımlar yanında; a) Benzer iş: İhale...

5018 sayılı Kanun’un 11 inci maddesi gereğince sorumluluğu bulunmaktadır. (Sayıştay 4.

İdare Mahkemesi'nin 29.01.2014 tarih ve E:2013/1159, K:2014/60 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. KARŞIOY: 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 25. Olayda, yasaklama işlemi 4735 sayılı Kanun'un 25.

...ihalelerden yasaklanmasına ilişkin olarak tesis edilen ve 27.02.2014 gün ve 28926 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan kararın iptali isteminin reddine ilişkin kısmının ONANMASINA, sözleşmenin feshi ve kesin teminatın irat kaydedilmesiyle ilgili kısmının BOZULMASINA, 05.03.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

...günü için toplam sözleşme bedelinin onbinde 5’i (0,0005) oranında ceza kesilecektir.” düzenlemelerine yer verilmiştir... Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi” başlıklı 34 üncü maddesinde; “34.1.

Dosyanın incelenmesinden 4734 sayılı Kanun'un 45. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 07.12.2022 tarihli ve 2022/UH.II-1523 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

İdari Dava Dairesi'nce; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının usul ve hukuka uygun olduğu ve davalı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45.

adına düzenlenen 07.04.2023 tarihli ve 2022/965682-6458797-1-1 sayılı yüklenici iş bitirme belgesi olduğu, belgeye konu işin adının “ 2022-2023 Karla Mücadele Kapsamında 27 Adet İş Makinesi Kiralama İşi ”,