...dalgalanmalar sonrası 4735 sayılı Kanun'a eklenen Geçici 4. 17.01.2019'da yürürlüğe giren 4735 S.K. ...görüşünü gerekçe göstererek talebi 10.07.2019 tarihinde (yaklaşık 4 ay... madde, tasfiye için idarenin onayını şart koşmaktadır. Yargıtay, 4735 S.K. 4735 sayılı kanun , Geçici 4.

Bu süre geçtikten sonra yapılacak olan süre uzatımları 4735 Sayılı Kanunun 10'uncu maddesi çerçevesinde yok hükmünde sayılması...& 20 günlük bildirim süresi , 4735 sayılı Kanun Madde 10 , doğal afet , gecikme cezası , heyelan , karşı oy , mücbir sebep , oyçokluğu , sayıştay temyiz kurulu , süre uzatımı

Yukarıda açıklanan nedenlerle; 1) 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların 10 uncu maddesi uyarınca, idarelerce tesis edilecek işlemlerde yukarıda belirtilen hususların dikkate alınmasına, 2) Kararın...

Yukarıda açıklanan nedenlerle; 1) 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların 10 uncu maddesi uyarınca, idarelerce tesis edilecek işlemlerde yukarıda belirtilen hususların dikkate alınmasına, 2) Kararın...

...tüm şartları peşinen kabul etmiş sayılırlar. ...değiştirilmesi veya bu hükümlere aykırı yeni maddeler eklenmesi kesinlikle yasaktır... ...039;da belirtilen süreler (genellikle 10 gün) içerisinde idareye başvurarak... ...hukuki çerçevesini çizen temel metin, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... Bu kanun, sözleşmenin nasıl hazırlanacağını...

...ödenmesini düzenleyen 4735 sayılı Kanun'un 24. Mahkemeler, 4735 sayılı Kanun'un 24. Yüksek Mahkeme, 4735 sayılı Kanun'un 24. maddesi, uygulamada sıklıkla yanlış yorumlanmaktadır.

...İş artışı, sözleşme bedelinin %10'unu aşamaz. ...amacıyla kanun koyucu, 4735 sayılı Kanun’un 24. maddesinde, öngörülemeyen durumlar... Sonuç 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 24. 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 24.

4735 Sayılı Kanun’un Geçici 7’nci Maddesinin... ...sayılı kararında, “4735 sayılı Kanun’un Geçici 4. ...gerisinde olduğu haller Bitim tarihi 31.10.2024 olan bir işte yükleniciye 30... 4735 sayılı kanun , fiyat farkı , Geçici 7. Madde , iş programı , süre uzatımı