... imzalanan sözleşme hükmünün (işe ait sözleşmenin 11.2 nci maddesinin) 2023 yılına ödenek konulacak şekilde değiştirilmesinin öncelikle ... idaresinde olmak üzere taraflara ait olacağı, bununla birlikte işin 15/10/2021 tarihinde yer tesliminin yapılması sonrasında, yüklenici tarafından ... ortaya çıkan uyuşmazlığa rağmen onaylandığı, idaresince 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine uygun olarak yılın ilk ...

...sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 15/10/2021tarihinde... ...hareketle Nisan 2022 fiyatını tespit edildiği, Transformatörün 15/04/2022 tarihinde temin edildiği, yüklenicinin 27/05/2022... İşe ait sözleşme eki YİGŞ’nin: “Projelerin Uygulanması” başlıklı 12 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında;  “

maddesinin 1. ... Mahkemesi'nin 07.11.2013 tarih ve E:2013/563, K:2013/1594sayılı kararının; Sulama ve Drenaj Uygulama Projeleri... ...özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, 4734 sayılı Kanunun 2'nci ve 3'üncü maddeleri ile...

...56 gün süre uzatımı verilerek işin yeni bitim tarihinin 15/12/2022 olarak belirlendiği, yüklenicinin bu iş programının... ...98939 sayılı yazısında özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 07/09/2021 tarihinde... İş programı” başlıklı 12 nci maddesinde; “ 

...10638 sayılı yazısında özetle; adı geçen idare tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre 25/12/2019 tarihinde... İşe ait sözleşmenin, “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1. ...tarihli dilekçesinde; “Teknik Şartname” listesindeki KGM/15.001/A ve KGM/16.072/K nolu imalatlara ait kazı nakliye bedellerinin...

2-Davacı vekili 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesine göre 09.02.2010 karihinde yapılan 2009/18727 nolu ..zi (.. (Yargıtay 15.

  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 10’uncu maddesinin dördüncü... ...işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine... ...numarasının “M101012449232414R” olduğu, 16.04.2024 tarihinde saat 15:55’de Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.