maddesinin 2.1 bendinde idarece verilen süre uzatımı hariç ... cezasının matrahına o tarihe kadar hesaplanan fiyat farklarının da dahil edileceği kararlaştırılmıştır ... ... 21.12.2017, E.

... emri belgesi yer almadığı gerekçesiyle ilam maddesinde yapıldığı belirtilen tahsilatın kabul ... kanıtlayıcı belge olarak ilgili muhasebe işlem fişi gönderilmiştir. ... ... tazminine ilişkin hükmün TASDİKİNE, İlam maddesindeki konuyla ilgili oldukları temyiz dilekçelerinin ... Oy birliğiyle, (Sayıştay Temyiz Kurulunun 21.09.2022 tarih ve 52315 tutanak nolu kararı ...

... bölümünün 18.04.2012 tarihinde meydana gelen fırtınada hasar gördüğünü, hasarın 19.04.2012 ... ihale sonucunda başka bir yüklenici şirket ile 217.000,00 TL bedel üzerinden sözleşme imzalanıp yükleniciye ... ... maddesinde ise “Yüklenici teminat süresi veya yukarıdaki fıkrada söz konusu edilen süre sonunda, idarenin kabul...

...01.09.2016 ve 22.09.2016 tarihleri arasında 21 günlük ceza kesilmesi kanaatiyle ceza kesildiğine... ... İşin sözleşmesi eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “İşin yürütülmesi için gerekli personel ve araçlar” başlıklı 19 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasında; “…

...Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.1.1’inci maddesinde yer alan diğer koşullara bakılmaksızın... ... ... Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 21.05.2024 tarihinde birim fiyat üzerinden e-teklif alınmak ... parkların tadilatı işerinin yapılacağı, birim fiyat teklif cetvelinde inşaat, peyzaj, tesisat ve ...

...şartnamenin “İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması” başlıklı 13 üncü maddesi (1) inci fıkrasında ise; “İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında... ... (Yüksek Fen Kurulunun 24.12.2020 tarih ve 2020/210 sayılı kararı)

...kesinleşmiş prim borcu olduğu, c) Prim borcunun 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının... ... ...istekliye ait teklif mektubunda “3) İhale tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (

’ın imza attığının görüleceği, 21.10.2015 tarihli teslimata ilişkin eksik kesilen... ... ...Görevlendirilen Gerçekleştirme Görevlisinin Sorumluluğu 5018 sayılı Kanunun 33’üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca ödeme emri belgesi, harcama yetkilisi tarafından belirlenen...

...davacı yüklenici, davalı iş sahibine ait fabrikada davacının borulu doymuş buhar kazanın... ... maddesi hükmünün uygulanacağını ihtar etmiştir. ... Buna göre gecikme süresi, 21 gün olmaktadır.