...kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin 25/11/2020 tarih ve 31315 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan işlemin iptali istenilmiştir. ... ...hukuka uygun olduğu ve davalı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama...

... idaresince, COVID-19 salgınının, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ... görülmekte olup, Bahse konu 21/09/2020 tarihli revize iş programına göre ... eklerine göre Kurulumuzca bir karar verilmesine yer olmadığı, Değerlendirilmektedir.

... tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin gereği görüşüldü: İNCELEME ... başlanmasının talep edilmesi nedeniyle 2020 yatırım programında yer alan ... Kesiminin Yapımı işinin, 4734 sayılı Kanun'un 21.

... incelenmesi sonucunda; İdaresinin 12.12.2020 tarihli ve 49484 sayılı yazısında; 22 ... Yüklenicinin 22.01.2021 tarihli ve 126 sayılı yazısında; 22 ve 24 nolu şaftlar ... arasında bulunan imalatların proje değişikliği yapılarak iş kapsamından çıkartıldığının ... konmaksızın İdaresinin aldığı bu kararın sözleşmeye aykırı olduğu belirtilerek ...

maddesi gereğince BOZULMASINA, bozma kararı doğrultusunda yeniden karar verilmek üzere dosyanın 6100 sayılı HMK 373. ... ...Dairesi'ne, karardan bir örneğinin ise ilk derece mahkemesine gönderilmesine, 30.06.2020 gününde kesin olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

... un geçici 4 üncü maddesi ile 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ne ... arasında oluşan anlaşmazlığın karara bağlanması talebidir. ... ... ...dağıtılmasını, aynı şekilde, 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ne istinaden verilen süre uzatımları sonrası hazırlanan revize iş programını, ihzarat ödenek dilimlerinin ötelenmesi...

...daki duruşmada vekille temsil olunan davalı iş sahibine verilmesine, ödenenden 5766 sayılı Kanun'un 11. ... ...karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 12.05.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İdare Mahkemesi'nce verilen kararda; davalı idarece 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. ... ... üretimine el koyduğu, ürünün 2020 yılında teslim edilebileceği, mücbir ... bulunulduğu, davalı idarece belirtilen durumun sözleşme tasarısına göre ...

2- 118 sayılı İlamın 1’inci maddesi D fıkrasıyla; “… ... (Sayıştay Temyiz Kurulunun 19.2.2020 tarih ve 47241 sayılı kararı) 

... Müdürlüğünün 2018/3326 Esas sayılı icra dosyası üzerinden yapılan ... ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. ... Hukuk Dairesinin 21.10.2022 tarih DOSYA NO : 2020/286, KARAR NO : 2022/1387 nolu kararı)