maddesi uyarınca 120 gün süre uzatımının uygun görüldüğü, süre uzatımının iş bitim tarihi olan 11/03/2019 tarihi dikkate alınarak hesaplandığı, bu doğrultuda yeni iş bitim tarihinin 09/07/2019 olduğunun bildirildiği, Kamu İhale Kurulu'nun 08/08/2019 tarih ve 2019/DK.D-171 sayılı Düzenleyici Kurul Kararında,

07.12.2015 tarihinde ihale komisyonu kararıyla ihalenin söz konusu Firma üzerinde bırakılmasına karar verilmiş ve bu karar aynı gün ihale yetkilisi tarafından onaylanmıştır.

İdarece 04/11/2021 tarihinde EKAP üzerinden davacılara 10 gün içerisinde gerekli yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle sözleşme imzalamaları yönündeki sözleşmeye davet yazısı gönderilmiştir.

Gönderilen bilgi ve belgelerden tespit edildiği şekli ile çalışılamayan günler için zamanında süre uzatımı verilerek ödenek aktarma kararı alınmadığı; diğer taraftan ... Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 112 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendine istinaden, 01/06/2022 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile varılmıştır.

Verilecek fiyat farkı için, Temel endeks ve güncel endeks olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “ÜFE Genel” sütunundaki sayı esas alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) gündür 9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.”  tarafından 25.10.2023 tarih ve 114032 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.10.2023 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Yüklenicinin görüş ve talebi; Bahse konu işle ilgili olarak 03/09/2020 tarihine kadar 7 adet hakedişin tahakkuka bağlandığı, tahakkuk tarihi ile tarafına yapılan ödeme ... hakkının olduğu, ödemelerin geç yapılmasının süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı güncellemesi yapılarak ödenek aktarımının yapılmasına sebep teşkil etmediği belirtilmektedir ...

(4) Formüldeki temel endeksler (o) ve güncel endeksler (n)’den; a) İo, İn: İşçilikle ilgili temel asgari ücreti ve güncel asgari ücreti, b) (Değişik bent: 24/02/2022-31760 R.G./2.

İdaresinin ilgi yazıları ve eklerinden; işin yer tesliminin 15/10/2021 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 500 takvim günü ve ilk iş bitim tarihinin 26/02/2023 olduğu, İşe ait sözleşmede; 2021 yılı ödeneğinin % 19   (

1/1/2003 tarihinde yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile Kanun kapsamındaki kurum ... sıra, idarece 58 inci maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kapsamında ...