...01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun; “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde, “Hizmet: Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme... Dairesinin 11.05.2023 tarih ve 453 sayılı kararı) Alımı yapılan hukuki danışmanlık hizmet işi...

590 sayılı Ek İlamın 1’inci maddesiyle; … (Sayıştay Temyiz Kurulunun 16.11.2022 tarih ve 52463 sayılı kararı) Uygulama projesine göre mevcut binaların 18.185/1...

...davacı iş sahibi idare; sözleşme konusu işin 29.06.2010 tarihinde teslim edilmesi gerekirken davalı yüklenici tarafından 13.06.2011 tarihinde teslim edildiğini, bu nedenle davalı yükleniciye sözleşmenin 10.2.1 maddesi uyarınca 1.368.322,55 TL gecikme cezası kesildiğini, ayrıca davalı yüklenicinin geçici kabulde belirtilen eksik ve ayıpları...

...nin 2009/11503 esas 2009/12288 karar sayılı ilamı) ve Yargıtay nin 2021/2759 esas 2022/3117 karar sayılı ilamında da belirtildiği üzere; asgari ücretin kamu düzenine ilişkin... madde hükmü uyarınca, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak ve kamu düzenine aykırı hususların olup olmadığı gözetilerek yapılmıştır.

05.12.2023 tarihli ihale komisyonu kararından; 20.11.2023 tarihinde e-ihale usulü ile yapılan ihaleye 12 isteklinin e-teklif verdiği, 9 isteklinin tekliflerinin İdari Şartname’nin 7.5.3’üncü maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle, 1 isteklinin teklifinin ise geçici teminat mektubunun uygun olmadığı...

...10/2017 tarihinde ihale edilerek, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 30/11/2017 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan “ … İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Kesin hakediş raporu ve hesap kesilmesi” başlıklı 40 ıncı maddesinde; “(

Maddede sayılan hallerin taahhüdün ifasını engellemesi durumunda yüklenici tarafından süresi içerisinde idareye mücbir sebep başvurusunda bulunulması gerekmektedir. ...çalıştığı, 15.03.2018 - 03.07.2018 tarihleri arasındaki çalışılan döneme denk gelen 110 günlük sürenin ise 47 gününün yağışlı olduğu, 15.03.2018 tarihinden sonraki bu...

m “Dış çapı 110 mm PN16 HDPE boru” malzemesinin satın alınması ile 5018 sayılı Kanunun 71/d bendi uyarınca kamu ... tutarındaki tazmin hükmünün TASDİKİNE, oy çokluğuyla, 6085 sayılı Kanun’un 57 nci maddesi gereği bu Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Sayıştayda karar ...

... toplamının 405.560,95 TL olduğu, sözleşmeye ait damga vergisinin ödendiğine ilişkin 13.11.2018 tarihli tahakkuk fişi ve vergi dairesi alındısı incelendiğinde ise, “mukavelenameler” açıklaması ... işlemin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda yer verilen 47’nci maddesinin 1(a) bendine ve Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı cetvelde yapılan düzenlemelere uygun ...

...Kamu İhale Kanunu'nun 55 inci maddesi veYapım İşleri Genel Şartnamesinin 14 üncü maddesi ile yüklenicinin yasal süresi içerisinde yapılmış bir soru veya itiraz başvurusunun... Yapım İşi”nde, Günyazı GSM + 112 ASHİ kısmında, asansör imalatlarının sözleşme bedeline dâhil olup olmadığı hususu...