... katlı, 499,84 m² inşaat alanına sahip personel binası iskelet (karkas) ve tek katlı, 13311,64 m² inşaat alanına sahip fermantasyon, katı atık düzenli depolama alanı kurulması ve ... ile düzenlenmiş olması, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 47/4-a maddesi kapsamında olduğu ve anılan şahıs tarafından da kullanılabileceğinden, söz konusu ...

... süresinin uzatıldığını ve 1000 adet yazıcının teslimi için davalı yükleniciye 10.12.2011 tarihine kadar süre verildiğini ancak yazıcıların son teslim tarihi geçmesine rağmen teslim ... sözleşmenin 18.01.2012 tarihinde feshedildiğini, idari şartnamenin 51.1 ve sözleşmenin 34.2 maddeleri gereğince davalıya 22.344TL gecikme cezası uygulandığını, bu miktarın 01.02 ...

2013/1188, K. maddenin (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20. maddenin (b) bendi ile 21. maddesinin (f) bendine aykırı fiilinden dolayı anılan Kanun'un 26.

... tespitlerinin, YİGŞ’nin 22 nci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen analizlere, aynı maddenin 3 üncü fıkrasında bahsedilen rayiçlerin, kaynakların verimli kullanılması ilkesine ... Taraflar arasında 29/12/2021 tarihli anlaşmazlık tutanağı düzenlenerek konunun idarenin 11/01/2022 tarihli ve 1910921sayılı yazısı ile Başkanlığımıza iletildiği, Görülmektedir ...

Taraflar arasında imzalanan 10/11/2015 tarihli Yemek Temini ve Servisi Hizmeti Alımına Ait Sözleşme'nin iş tanımı başlıklı 5.maddesine göre iş, 30.000 adet yemek ve 1.000 adet kahvaltı ve 2.000 adet iftar temini ve servisi hizmeti alımıdır.

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra gereği görüşüldü; 1172 sayılı ilamın 1, 2, 5 ve 6 ncı maddelerine ilişkin olarak gerçekleştirme görevlisinin imzası bulunmaması nedeniyle muhasebe yetkilisinin de sorumlu olması gerektiği yönünde karar verilmiştir.

maddesi uyarınca 120 gün süre uzatımının uygun görüldüğü, süre uzatımının iş bitim tarihi olan 11/03/2019 tarihi dikkate alınarak hesaplandığı, bu doğrultuda yeni iş bitim tarihinin 09/07/2019 olduğunun bildirildiği, Kamu İhale Kurulu'nun 08/08/2019 tarih ve 2019/DK.D-171 sayılı Düzenleyici Kurul Kararında,

(Ek fıkra: 11/09/2014-6552-13 md.) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ihale edilen işlerde, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinde tanımlanan asıl işveren-alt işveren ilişkisi çerçevesinde...

maddesinde, Tekliflerin geçerlik süresi ihale dokümanında belirtilir. maddesinde, .. maddesinde, İhale üzerinde kalan istekli 42 ve 43. ...bir geçici teminat mektubu veya teminat mektubu süre uzatım yazısı sunulmadığı, 01/11/2021 tarihinde EKAP üzerinden anılan iş ortaklığına tebliğ edilen yazıda açıkça...

maddesiyle değiştirilen (1) sayılı Tablo’nun “II. maddesiyle değiştirilen (2) numaralı fıkrasına 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Kanun’un 28. No: 2014/6192, 12/11/2014, §