104). Nitekim, bu ihtarnamede verilen 62 günlük sürenin sona ereceği 08.08.2018 tarihinden bir gün... İlave sürelerle birlikte toplam iş süresi 1043 güne uzamıştır. Bu durumda, davacı yüklenicinin, verilen ilave sürelere rağmen, işi bitiremediği sabittir.

İlgili beyannamede belirtilen dönem hatası bulunmakta olup süresinde beyan edilmediği tespit edilmiştir. ...REHBER PERSONEL DAHİL 220,00TL +KDV 46 ARAÇ 220,00 TL GÜNLÜK 10.120,00TL OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİR.

... kabulün yapılmasına, eksikliklerin giderilmemesi halinde günlük gecikme cezasının ¼’ü oranında gecikme cezası uygulanmasının ... olduğu tespit edilerek kalan eksikliklerin giderilmesi için 10 gün süre uzatımı verilmesinin uygun görüldüğü, yapı denetim ... verildiği, idarenin 25/08/2021 tarihli yazısı ile de 2 (iki) gün süre verilen eksikliklere ek olarak söz konusu yapım işinin elektrik ...

Sözleşmedeki 60 günlük süreye göre işin bitim tarihi 07.12.2019’dur. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine... ...tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.” denilmektedir.

...Daire Kararının önceki aşamaları incelendiğinde; İlk olarak 109 sayılı İlamın 6 ncı maddesiyle, Müteahhit … Enerji Elektrik... TL gider ve … TL yatırım tutarlı ihale bedelli, 10585 günlük Entegre Atık Değerlendirme, Geri Dönüşüm ve Bertaraf... TL) dikkate alınarak sözleşme süresine (29 yıl) göre bulunacak toplam tutar (…

maddesinde taahhüt edilen teknik personelleri iş süresi boyunca işin başında bulundurmayan istekliden her bir mühendis ve teknikerin işin başında bulunmadığı her gün için günlük 100 TL/GÜN ceza kesilmesi gerektiğinin düzenlendiği, bu madde kapsamında istihdam edilmesi gereken ve üçünün...

...yazısının tebliğ tarihini izleyen günden itibaren yirmiiki gün süre verilmesi gerekmektedir. ...istekli olması durumu dikkate alınarak on günlük ya da yirmiiki günlük sürenin seçilmesi gerekmektedir. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), ( 10.2. 10.3.

açıklama , aşırı düşük , itirazen şikayet , şikayet , süre , teklif , yaklaşık maliyet ...başvuru sahbi tarafından söz konusu süre geçtikten sonra 07/10/2021 tarihinde yapılan şikâyet başvurusunun (işin yaklaşık...

...bir zararı var ise bunu hakedişleri alırken ihtirazi kayıt sürerek kabul etmesi gerektiği, davacının böyle bir itirazının... ...gecikme gün sayısı kadar çarpılmasıyla tespit ettikleri 28.710,05 TL cezai şart alacağının ihtarın tebliğ tarihinden... ...bedeli olan 1.794.354,57 TL'nin binde biri olan 1.794,35-TL günlük ceza tutarının gecikme gün sayısı alan 7 gün ile...