Belirtilen süreler içerisinde iş programının sunulmaması veya teslim edilen iş programının idarece uygun bulunmaması durumunda, gecikilen her gün için, işin süresinde bitirilememesi haline ilişkin olarak sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u oranında ceza uygulanır.

... Sağlık Müdürlüğü'nce kurulan tespit komisyonunun 11/10/2018 tarihli tutanağından, teslim edilmeyen ürünlere yönelik toplam ... davacı tarafından, 4735 sayılı Kanun'da belirlenen 45 günlük sürede ihaleden yasaklama kararı verilmesi gerekirken bu süre geçtikten sonra davaya konu işlemin tesis edildiği öne sürülmekte ...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Devlet Hava Meydanları İşletmesi... ...fiil veya davranışının tespit edildiği tarihten itibaren 45 günlük sürenin aşıldığı yönündeki iddianın yerinde... ...1228, K:2016/3810 sayılı kararı; 10/02/2016 tarih ve E:2010/4422, K:2016/227 sayılı kararı) Dairemizin benzer dosyalarında...

...hükmü; 8 ay süreli … Belediyesi Temizlik Hizmet Alımı İşinde; 20.06.2017 tarihli keşif artışı ile 2 no.lu hakedişe dâhil edilen 1 adet mini kaldırım süpürge aracının fiyatının Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 37’nci maddesindeki düzenlemelere aykırı olarak herhangi bir analiz, tespit yapılmadan günlük … TL/gün üzerinden (10 günlük çalışma...

Hukuk Dairesinin 16.10.2019 tarih ve 2019/1958 E. maddesine göre “yükleniciye en fazla 60 günlük (cezalı) ek süre verilmesi, gecikilen her gün için... Bu sözleşmede süre yer tesliminden itibaren başlayacak olup 90 gün olarak belirlenmiştir.

...iş kaleminin yapılması için çeşitli tarihlerde toplam … günlük süre uzatımı verilmesine rağmen bu süre içinde bu iş kaleminden yalnızca … yapılmış; son verilen süre uzatımı ile birlikte işin bitim tarihi … tarihine ertelenmiş, ancak bu tarih de beklenmeden sözleşme bedelinin %100’ünde, …

Burada istenebilecek zarar da sözleşmenin feshedildiği tarihte yürürlükte bulunan, 818 sayılı BK'nın 108. ...gerekmesine, yapılmayan %64,32 oranındaki imalâtın kalan 40 günlük süre içinde tamamlanmasının mümkün olmadığına... ...sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 20/a maddeleri gereğince süre bitiminden önce sözleşmeyi fesihte haklı olduğunun...

...idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya on günlük süre içersinde idare tarafından bir karar alınmaması... ...gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde, 05.10.2023 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edilen ihalenin... ...kendilerinden istemiş olduğu ve beyan edilen evrakların değerlendirme süreci tamamlamadan ihalede rekabet ortamının oluşmadığından...

... artışı yapılarak yeni bedelin …TL olarak belirlendiği, 76 günlük süre uzatımı verilip yeni iş bitim tarihinin 22.05.2018 ... yeni imalatlarında kullanılmak üzere Kurum deposu stoklarında sürekli ve yeterli miktarlarda bulundurulması” amacıyla Dış çapı ... verildiği, bunun için sözleşmede yer alan “Dış çapı 110 mm PN16 HDPE Boru Temini ve Sahaya Nakli, Kazısı, Döşenmesi, Yataklama ...

...verilir.” hükmü, 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından sağlanan haklar” başlıklı 16’ncı maddesinde “İş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar şunlardır: a) Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik...