1) 657 sayılı ilamın 10. ...Müdürlüğü’nün internet sayfasından alındığı anlaşılan günlük ortalama sıcaklık değerlerine ilişkin belgeler ise... Bu itibarla dilekçi iddialarının reddedilerek 657 sayılı ilamın 10.

Taraflar arasında imzalanan sözleşmenin gecikme halinde alınacak cezalar başlıklı 10. ...bedelinin %0,06 (onbinde altı) oranında gecikme cezası kesileceği, günlük gecikme cezasının matrahına o tarihe kadar hesaplanan...

...düzenlenen 22.09.2014 tarihli raporda dava konusu işin, sözleşmenin 10.1.1 maddesinde belirtilen 180 gün inşaat süresinin davacı... ...sözleşmeye hizmet sağladığı, idarenin ise bu hizmetin 329 günlük bölümünü ödemediği, proje 329 gün uzadığı için...

...idarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi, b) Sözleşmenin... 14.10.2020, E.

Tasfiye edilen işe, idarenin 10/04/2020 tarihli ve 243010 sayılı oluru ile 120 gün süre verildiği, Bilirkişi... ...bitmiş imalatlar üzerinden, günlük imalat raporlarından ve günlük imalat tespitlerinden faydalanılarak tasfiye sonrası...

...dolmasına rağmen teslim edilmediği, söz konusu malzemelerin 10 takvim günü içinde (27/09/2021 tarihine kadar) teslim edilmediği...

...günlük süre uzatımına rağmen sözleşme konusu işin ancak % 10'luk kısmını tamamlayabildiği, davacı tarafından... ...haritaların başka yerlerden temini yoluna gidildiği, işin 400 günlük süre içinde bitirilememesi nedeniyle davacının ek...

...alınması gerektiği hususunun bildirildiği, 31/12/2020 tarihli fesih ihtarı ile davacı şirket tarafından sözleşmenin 28. ...Müdürlüğü'nün … tarih ve … sayılı yazısı ile davacıdan 10 gün içerisinde sözleşme kapsamında çalışacak araçların...

2023/410) Yapım işlerinde gecikme cezasının gecikilen her takvim günü için kesilmesi gerekir. ...2006 tarihi ile teslim edildiği 21.05.2007 tarihi arası 234 günlük gecikme için sözleşme bedeli 15.487.000,00 TL’nin...

...sözleşme imzalanabilmesi için, 42 nci maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik... Ancak, Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu...