... göre yüksek mahkeme olan Sayıştay'ın 5 inci Dairesinin ekte sunulan kararında, 06.10.2016 tarih ve 2016 188 nolu kararında da Büyükşehir Belediye Başkanının tahakkuk ve ... Belediye Başkanlarının) hazırladıkları stratejik plan, performans programı, bütçe ve faaliyet raporları ile siyasi ve idari sorumluklarının ön plana çıktığını, Üst yöneticilerin mali ...

Sözleşmenin cezalar ve sözleşmenin feshi başlıklı 16.1.1 maddesinde ''yüklenici tarafından taahhüt edilen işin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmemesi halinde idarece en az 10 gün süreli yazılı ihtar çekilerek gecikilen her güne karşın her bir aykırılık...

...miktarlarının azaltıldığı ve birim fiyatlarının farklı olduğu yeni bir ihalenin (2024/81571 İKN) yapıldığı, Başvuru konusu ihaleye ilişkin alınan 10.01.2024 tarihli ve 2024/UH.I-88 sayılı Kurul kararının iptaline ilişkin başvuru sahibi tarafından açılan davada ise Ankara 10.

...ve 2022 yılı içerisinde % 60 olarak düzenlendiği, işin havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan döneminin 10/11/2021-10/04/2022 tarihleri arasında 152 gün olarak belirlendiği, yer teslim tarihinden havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönem başlangıcına kadar 2021 yılı içerisinde 37 gün süreye % 40, 152 gün çalışılmayan...

...kalıp bedellerinden, otomatik beton santralı ile tartı usulüne göre imâl edilen beton ve betonarme betonu bedellerinden ve kesin hak edişten kaynaklanan 10.000.000,00 TL alacağın tahsili istenmiş, fazla haklar saklı tutulmuştur.

... bendi kapsamında yapılacak sondaj ve etüt işçiliği hizmet alımında uygulanacak birim fiyat hizmet sözleşmesinin 11.4.2 maddesinde; Yüklenicinin bu iş nedeniyle idareye ve ... 718,41-TL vergi borcunun ve prim, işsizlik ve damga vergisi borç türünden kaynaklanan 109.786,13-TL borç aslı ve 30.06.2014 tarihi itibarıyla hesaplanan toplam 121.412,34-TL SGK ...

...tarihinde bütün teminat mektuplarının iadesinin gerektiği, 02.10.2012 tarihinde kesin hesap işlemleri tamamlanmasına rağmen bu tarih itibariyle de ödeme yapılmadığı, teminat mektuplarının iadesinin 30.12.2014 tarihinde gerçekleştiği, 28.09.2012 ve 30.12.2014 tarihleri arası komisyon ve faiz miktarının davalıdan talep etme hakkı olduğu anlaşıldığından...

tarih ve … sayılı yazıyla, ihale konusu 3 kalem malzemenin sözleşme süresi (05/09/2021) dolmasına rağmen teslim edilmediği, söz konusu malzemelerin 10 takvim günü içinde (27/09/2021 tarihine kadar) teslim edilmediği taktirde sözleşmenin feshedileceği hususu davacıya ihtar edilmiştir.

...bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması, e) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması, fi (Mülga: 22/12/2005-5436/10 md.) g) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması, Esas alınır.