İşe ait sözleşmenin “Teknik personel bulundurulması”  başlıklı 23 üncü maddesinde; “23.1.  ... ...TL/gün Şantiye teknik personeli Elektrik Teknikeri İçin günlük gecikme cezası (sözleşme bedeli x %0.06 (on binde altı)) nın ½ si TL/gün ceza müteakiben düzenlenecek ilk...

Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7’de yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 15 inci maddesine aşağıda yer alan alt maddeler ile bu alt maddelere bağlı dipnotlar... ... Bu işte, tek bir alt yükleniciye yaptırılacak iş bölümlerinin toplam bedeli sözleşme bedelinin % .

...tarihinin tespit edilmesine, Yüklenicinin görüş ve talebinin ise; Süre uzatımının, sözleşme bedeli değil hakediş tahakkuk tutarları esas alınarak belirlenmesi gerektiğine, İlişkin... ... ...edilmesinin yerinde olacağına, 05/01/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun EK 1 ve EK 2 nci maddelerine istinaden, 21/01/2021 tarihinde yapılan toplantıda...

İşe ait sözleşmenin “Sözleşmenin türü ve bedeli” başlıklı 6 ncı maddesinde; “6.1.

... numaralı hakediş bedelinden Ekim ayı imalat bedeli çıkarılarak 8.284.061,00 TL öngörüldüğü, ancak ... iddiasına üzerine anlaşmazlık oluştuğu, sözleşme konusu işin İstanbul geneli cadde ve ... 2021) müteakip ikinci kısmi iş tesliminin 02/12/2021 tarihinde yapıldığı, Görülmektedir ...

... 127,79 TL tahsilat yapıldığı, tahsil edilen bedelin olması gerekeni yansıtmadığı, bu nedenle sunulan belgelerin iş deneyimine esas sözleşmeye ilişkin olmadığı görülmüş olup ... a) bendine ve Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı cetvelde yapılan düzenlemelere uygun olmadığı ...

İşe ait … tarihli Sözleşmenin 11.3’üncü maddesinde de aynı hükümler bulunmaktadır. ... 3-… katı atık bertaraf tesisi için işleten firmaya ödenen giderin hesabında hakediş tutarları yerine sözleşme bedeli esas alınmıştır.

...gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.” düzenlemesi, Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. ... ...Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere, 1) İdarenin ihalenin iptali kararının iptaline, 2) Başvuru bedelinin Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen...

...Sözleşmede değişiklik yapılması” başlıklı 15 inci maddesinde; “Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir...

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Teknik Şartnamenin birinci maddesinde belirtilen öğrenci ve personel yemekhaneleridir.” düzenlemesi, Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşme bedeline dahil olan giderler” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1.