...nin yazısı ve ekinde gönderilen belgeler incelendiğinde; 2021 yılı ödenek tutarının yetersizliği ve geçici hakedişlerin geç ödenmesi nedenleri ile süre uzatımı verilmesi ve harcanamayan 2021 yılı sözleşme ödeneğinin 2022 yılına aktarımı konularında anlaşmazlık oluştuğu, İşin yer tesliminin 08/01/2021 tarihinde yapıldığı, süresini...

...KONU … Özel İdaresi’nin 03/02/2021 tarihli ve E.832 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734... İşe ait sözleşmenin “Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları” başlıklı 18 inci maddesinde ; 18.1. anahtar teslimi götürü bedel , inşaat ruhsatı , iş yeri teslimi , ruhsat tarihi , süre uzatımı

... görüş ve talebi; 01/08/2019 tarihli ve 755-04 sayılı İdare yazısı ile kendisine ek süre verilerek iş bitim tarihinin 10 ... görüş ve değerlendirmesi ise; 13/11/2019 tarihli “Süre Uzatımı Komisyon Kararı”nda belirtilen İdare görüşüne göre, sözleşme konusu işin verilen süre uzatımlarına göre bitim tarihinin 05/09/2019 olduğu, ancak ...

...Başkanlığının 23/11/2020 tarihli ve E-16598493-160.02-46635 sayılı yazısında özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı... ...nedeniyle yüklenicinin ek süre talep etmesi üzerine, süre uzatımının belirlenmesi konusunda İdaresi ile yüklenici arasında... hakediş , KDV , süre uzatımı

... 06/2018 tarihine kadar davacı şirkete toplam 12 adet ihtar yazısı gönderildiği ve bunların 8'inin işin onaylı ... bitim tarihinin 02/07/2018 olarak belirlendiği, cezasız süre uzatımı sürecinin sonuna gelindiğinde, davacı şirketin, ..

çalışılmayan dönem , havanın fen noktası , süre uzatımı ...çalışmaya uygun olmayan döneminde yapılması sebebiyle süre uzatımı verilip verilemeyeceği hususunda Kurulumuz görüşü... ...Durum Başkanlığı) 15/03/2022 tarihli ve E-261763 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734...

.Yapım İşi”nde, süre uzatımı konusunda İdaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık... İlgili elektrik kurumundan alınan enerji müsaade yazısına göre enerji ihtiyacı sağlanacaktır. ...atfedilebilecek herhangi bir aksaklık yaşanmadığından süre uzatımı verilemeyeceğine, İlişkin bulunmaktadır.

...308 sayılı yazısı ile 28/02/2022 tarihli ve E-792 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734... Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin; “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “… çalışılmayan dönem , havanın fen noktası , süre uzatımı

...İyileştirme Müdürlüğü’nün 11/02/2021 tarihli ve E-705 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734... ...idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte... fiyat farkı , güncel endeks , İş bitim tarihi , revize iş programı , süre uzatımı , yapı ruhsatı

...İlişkiler Müdürlüğü’nün 19/01/2021 tarihli ve E.729 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na... ...yapımına idareden kaynaklanan nedenlerle geç başlanması nedeniyle süre uzatımı verilmesinden dolayı fiyat farkı verilip verilemeyeceği... ...Farkına İlişkin Esaslar”ın 9 uncu maddesine göre yeni süre uzatımı neticesinde hazırlanan revize iş programına göre...