...hükümlerine göre yapılan ihaleler sonucunda düzenlenen sözleşmeleri kapsar... ...Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ne istinaden verilen süre uzatımları sonrası hazırlanan... ...tarafından hazırlanacak olan süre uzatımı raporunda idareden kaynaklı...

...maddesinde, işin Sözleşme’ye uygun olarak süresi içinde tamamlanmaması halinde... İnceleme sonucu işin sözleşme ve eklerine uygun... ...veya süre uzatımı verilmiş ise süre uzatımına göre belirlenen tarihte tamamlanıp...

...şeklindeki iş ve işlemlerin yapılarak sonucundan bilgi verilmesinin istenildiği... ...gerçekleştirildiği, yüklenicinin iş artışı, süre uzatımı ve fiyat farkı taleplerinin... … 8-Enerji müsaadesi yazımız tarihinden itibaren 90 gün sürelidir.

...edilen ve … tarihinde yapılan devir sonucunda … yüklenimi haline gelen … TL... ...yapılması için toplam … gün süre uzatımı verilmiş olmasına rağmen,... ...yalnızca … yapılmış; son verilen süre uzatımı ile birlikte işin bitim...

...karar verilmiş, verilen karar yasal süresi içinde taraf vekilleri tarafından... ...edilmesi gerektiği ve sözleşmenin süre uzatımına ilişkin 25.2 maddesinin... ...gereken tarih tespit ettirilerek bunun sonucuna göre uygulanacak gecikme cezası...

...İş Programı”,“Yüklenicinin, işin süresi ve varsa iş kısımlarına ait... ...7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici... ...kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ……

...ödenmediğini, idareden kaynaklı verilen süre uzatımı ve iş artışları nedeniyle... Davalı savunmasında süre uzatımına idarenin sebep olmadığını... ...açıklanan esaslara göre hesaplattırılıp sonucuna göre karar verilmesinden ibaret...

...istemli temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul... ...imzalamasının ise diğer hakkedişler için aynı sonucu doğuracağını ispatlamadığı... ...ve müvekkiline verilen 218 gün süre uzatımı neticesinde 10.01.2017 tarihinde...

...sözleşmesi uyarınca davalıya verilen teminat mektuplarının aynen iadesine... ...nedeniyle de belediyenin kusurlu olduğu sonucuna varılmıştır. ...kabul arasında geçecek süre teminat süresidir.

...Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen... ...uzatımı kararı verildiği halde, bu süre uzatımı kararına uyulmayarak işin...