süre uzatımı dilekçe - Arama Sonuçları
...Tasarım Yapılması İşi” nde, yıkım-söküm işleri sebebiyle süre uzatımı ve uzatılan süreye göre iş programının revize edilmesi talebine ilişkin 07/07/2021 tarihli ve 2021/164 sayılı Kurul Kararı ile ilgili olarak, yüklenicinin 16/09/2021 tarihli ve 189156 sayılı dilekçesinde belirtilen gerekçelerle kararın tekrar değerlendirilmesini...
... Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne verdiği 27.05.2013 tarihli dilekçesinde inşaatın turistik yerde bulunması sebebiyle 1 Haziran ... talebi idareye iletmelerine rağmen idarece yükleniciye süre uzatımı konusunda bir cevap verilmediğini, Yapı Denetim Heyeti olarak ... üzerine iş programı gereğince işin yapımını, belediyece sürekli olarak konut alanında oturanların şikayetleri neticesinde uygulanan ...
... değerlendirmesi; Yüklenicinin 11/12/2020 ve 28/12/2020 tarihli dilekçeleri ekinde sunulan D-717 tankı “Enspektör Raporları”nda ... güçlendirme imalatlarının sözleşme bedeline dahil olduğu, süre uzatımı verilemeyeceği ve gecikme cezasının iade edilemeyeceği belirtilmektedir ...
... enicinin görüş ve talebi: 14/01/2022 ve 02/02/2022 tarihli dilekçelerde özetle; işe ait sözleşmenin “ Ödeme yeri ve şartları ... tutarının yılı sözleşme ödeneği olarak tespit edilmesi, süre uzatımı verilmesi ve kalan 15.463.874,33 TL ödeneğin 2022 yılına aktarılması ...
...itibarıyla da işin bitirilememesi ve davacı şirketin süre uzatımı talebi üzerine davacı şirkete işi bitirmesi için 120 ve 21 takvim günü olmak üzere toplam 141 takvim günü cezalı ilave süre verilerek işin 20/11/2018 tarihinde bitirilmesinin öngörüldüğü, davacı şirketin 20/11/2018 tarihli dilekçesiyle işin geçici kabule hazır olduğunu belirtmesi...
... yükleniciye tebliğ edildiği, Ancak, yüklenicinin 05/08/2020 tarihli dilekçesinde; İdarenin kendisine 01/08/2019 tarihli ve 755-04 ... ettiği, Anlaşmazlığın da İdaresince 10/10/2019 tarihine kadar süre uzatımı verilip verilmediğine ilişkin olduğu, Anlaşılmaktadır ...
çalışılmayan dönem , havanın fen noktası , süre uzatımı ...çalışmaya uygun olmayan döneminde yapılması sebebiyle süre uzatımı verilip verilemeyeceği hususunda Kurulumuz görüşü... ...icinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 08/03/2022 tarihli dilekçesinde özetle; işin yer tesliminin 22/02/2022 tarihind...
...ve talebi; Yüklenicinin muhtelif tarihlerde idareye verdiği dilekçelerinden özetle; sözleşme imzalandıktan sonra işin... ...idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte... fiyat farkı , güncel endeks , İş bitim tarihi , revize iş programı , süre uzatımı , yapı ruhsatı
...temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla... Davalının süre yönünden bir zararı var ise bu konuda yetkili elemanlarına rücu etmek hakkı saklıdır. Süre uzatımının hatalı verildiği gerekçesiyle gecikme cezası kesilemez.