...işin tasfiye edilmesi gerekirken, tasfiye cihetine gitmemek ve sözleşmeyi feshetmek suretiyle davalı iş sahibi fesihte kusurlu olduğu gibi, davacı yükleniciler de verilen süre uzatımı 29.06.2014 tarihinde sona ermiş olmasına rağmen işi tamamlamayıp %25 seviyesinde bıraktıkları ve düzenlenen tutanaklara göre imalâtı da durdurduklarından...

...günlük süre uzatımı verilip yeni iş bitim tarihinin 22.05.2018 olarak belirlendiği, yapım işinin ise fiilen 25.12.2017 tarihinde … TL bedelle bitirildiği, İdare tarafından geriye kalan … TL’lik iş azalış tutarını karşılayacak şekilde “…ili nokta arızalarında ve acil yeni imalatlarında kullanılmak üzere Kurum deposu stoklarında sürekli ve...

Dosya arasında bulunan bilgi ve belgeler incelendiğinde, keşif artışı sebebiyle verilen süre uzatımı gözetilerek işin bitim tarihinin 10.4.2010 tarihi olduğu ve bu tarihe itibar edilerek geçici kabulün yapıldığı anlaşılmıştır.

4735 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinde de mücbir sebepler belirtilerek “ Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden...

süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden...

.Yemekhane ve Kütüphane Yapılması” işinde; zemin sınıfının farklı olması sebebiyle kazı bedeli ve süre uzatımı konuları ile ilgili olarak yüklenici ile idare arasında oluşan anlaşmazlık konularında Kurulumuz görüşü talep edilmektedir.

4735 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinde mücbir sebepler beliritilmiş ve “Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden...

İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır. denilmektedir.

...bağlanan “Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı (Mikro Tünel Yöntemi İle Betonarme Boru Sürme (İtme) İşi Yapılması) Yağmur Suyu İnşaatı” yapım işinde, iş eksilişi ve süre uzatımı konularında İdaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık oluştuğu anlaşılmakta olup, belirtilen uyuşmazlığın karara bağlanmasıdır.