...İnşaat Dairesi Başkanlığı) 15/12/2021 tarih ve 32695 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; idaresi tarafından 4734 sayılı... fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...birlikte gerçekleştiğinin tespit edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine veya sözleşmenin feshine karar verilebilecektir...

...sayılı yazısı ve eki 16/09/2021 tarihli ve 189156 sayılı yüklenici dilekçesinden, proje değişikliğine gidilmesi sebebiyle inşaat, makine tesisatı ve elektrik tesisatı işlerinin yapılamadığı, proje değişikliğinin onaylanmasını müteakip söz konusu işlerin yapımına başlanabildiği ifade edilerek süre uzatımı verilmesi, uzatılan süreye...

hakedişin geç ödenmesi , revize iş programı , süre uzatımı ...Dairesi Başkanlığı) 26/01/2022 tarihli ve 578902 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734... Bu tarihten başlamak üzere sözleşmesinde farklı bir süre belirtilmemiş ise on beş gün içinde de ödeme yapılır.

...KONU … Özel İdaresi’nin 03/02/2021 tarihli ve E.832 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734... İşe ait sözleşmenin “Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları” başlıklı 18 inci maddesinde ; 18.1. anahtar teslimi götürü bedel , inşaat ruhsatı , iş yeri teslimi , ruhsat tarihi , süre uzatımı

... 06/2018 tarihine kadar davacı şirkete toplam 12 adet ihtar yazısı gönderildiği ve bunların 8'inin işin onaylı ... bitim tarihinin 02/07/2018 olarak belirlendiği, cezasız süre uzatımı sürecinin sonuna gelindiğinde, davacı şirketin, ..

...nin yazısı ve ekinde gönderilen belgeler incelendiğinde; 2021 yılı ödenek tutarının yetersizliği ve geçici hakedişlerin geç ödenmesi nedenleri ile süre uzatımı verilmesi ve harcanamayan 2021 yılı sözleşme ödeneğinin 2022 yılına aktarımı konularında anlaşmazlık oluştuğu, İşin yer tesliminin 08/01/2021 tarihinde yapıldığı, süresini...

...308 sayılı yazısı ile 28/02/2022 tarihli ve E-792 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734... Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin; “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “… çalışılmayan dönem , havanın fen noktası , süre uzatımı

...Başkanlığının 23/11/2020 tarihli ve E-16598493-160.02-46635 sayılı yazısında özetle; adı geçen idare tarafından 4734 sayılı... ...nedeniyle yüklenicinin ek süre talep etmesi üzerine, süre uzatımının belirlenmesi konusunda İdaresi ile yüklenici arasında... hakediş , KDV , süre uzatımı

.Yapım İşi”nde, süre uzatımı konusunda İdaresi ile yüklenici arasında uyuşmazlık... İlgili elektrik kurumundan alınan enerji müsaade yazısına göre enerji ihtiyacı sağlanacaktır. ...atfedilebilecek herhangi bir aksaklık yaşanmadığından süre uzatımı verilemeyeceğine, İlişkin bulunmaktadır.

çalışılmayan dönem , havanın fen noktası , süre uzatımı ...çalışmaya uygun olmayan döneminde yapılması sebebiyle süre uzatımı verilip verilemeyeceği hususunda Kurulumuz görüşü... ...Durum Başkanlığı) 15/03/2022 tarihli ve E-261763 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 4734...