Yanlar arasında düzenlenen bu sözleşme 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 470. maddesi hükmünde tanımlandığı üzere, bir eser sözleşmesidir. Sözleşme uyarınca davacı yüklenici sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlayacak ve işe...

...04/2022 tarihli ve E-378751 sayılı, 28/04/2022 tarihli ve E-383752 sayılı yazılarında özetle; adı geçen idare tarafından... İşe ait sözleşmenin “ İşe başlama ve bitirme tarihi ” başlıklı 9 uncu maddesinde; “ “ Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları ” başlıklı 14 üncü maddesinde; “

Keza sözleşmenin 17.2 maddesindeki iş sahibinin protesto çekmeye gerek kalmaksızın gecikme cezasını kesebileceğine dair hükmü karşısında ve iş sahibi gecikme cezası miktarınca ödemeden kaçındığından ihtirazi kayıt ileri sürmeksizin teslim alma nedeniyle BK'nın 158/II.

2-Davacının temyiz itirazlarına gelince; Taraflar arasında imzalanan 10 Mayıs 2012 tarihli sözleşmenin 30/2. Hukuk Dairesinin 19.02.2020 tarih ve 2019/1938 E., 2020/675 K. maddesi gereğince uygulanması gereken Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 45.

düzenlemesi, Anılan Şartname’nin 25.3’üncü maddesinin açıklanmasına ilişkin (30) sayılı dipnotunda  “… İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır. ...Kurulunun 2013/5215 sayılı kararına göre 31.08.2013 Tarih, 28751 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanan 4734 Sayılı Kamu...

maddesi uyarınca oranı binde 3 olarak belirlenmiştir. hükmü uyarınca ihtirazi kayıt ileri sürülmeksizin iş kabul edilmekle; sözleşmenin 31. Hukuk Dairesinin 02.07.2019 tarih ve 2018/4821 E., 2019/3113 K.

...Kesin hakediş raporu ve hesap kesilmesi” başlıklı 40 ıncı maddesinde; “( (8) Kesin hesapların ve kesin kabul tutanağının idarece...

...kalan işler için yürürlüğü devam eden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili mevzuatından örnekler verilerek çözüm aranması hususunun doğru bir yaklaşım olmadığı, Bunlarla birlikte; süresi 550 gün olan yıllara sâri bu işte, sözleşmenin, “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinin 4 üncü fıkrasında; havanın fen...

A.Ş.’ ye … İkmal İnşaatı yapım işine ait sözleşmenin 9.2 maddesine göre değil … Valiliği Meteoroloji Müdürlüğünden alınan 05.09.2013 tarih ve 6580 sayılı rapora istinaden arazinin toprak yapısı, topografik yapısı ve taşınmazın üzerindeki yapıların nitelikleri göz...