...15’lik avans kesintisi yapıldıktan sonra kalan tutara fiyat farkı hesaplandığı... ....1 Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren... ...olarak; “İş programı: Yüklenicinin, işin süresi ve varsa iş kısımlarına ait... ” Hükümleri yer almaktadır.

...yükümlülüklerini yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek... ...şağıda sayılan hallerin, işin süresinin uzatılmasında mücbir sebep... İşin süresi, yer tesliminin yapıldığı tarihten... ...hafta sonra sahanın kuruma süresinden sonra bu imalatların yapılabileceği...

...işinde; ilk iş programının onaylanması sonrasında ödenek dilimlerinin değiştirilmesi... ...idaresince onaylanmakla beraber işin yer tesliminin 11/11/2021 olduğu dikkate... ...yapılarak işe başlandığı, Yer teslimi sonrasında yüklenicinin iş... ...süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme...

...tarafından yer tesliminden yaklaşık 2 sene sonra işin rantabilitesinin düşmüş... ...yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı vekili istinaf... ...sayılı Kanunun 371 nci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı...

...değerlendirmeleri bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine... ...ilgi yazıları ve eklerinden; işin yer tesliminin 04/10/2021 tarihinde yapıldığı... ...ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle... , Hükümleri yer almaktadır. Hükümleri yer almaktadır.

...değerlendirmeleri bu şekilde açıklandıktan sonra konunun inceleme ve değerlendirilmesine... ...Şartnamesinin 19 uncu maddesine istinaden yer tesliminden 5 gün sonraki 12.01.2019... …” hükümleri yer almaktadır. ...inşaat teknikeri taahhütnamesi yerine süresi içerisinde verdiği diplomasının...

...iş programının gerisinde kalması sonrası, depolama tanklarındaki operasyonel... ...hükümler göz önünde bulundurularak, yer tesliminden sonra,  yüklenici tarafından... ...onayına sunmak zorundadır” “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı... Hükümleri yer almaktadır.

Hükümleri yer almaktadır. ...10/2021) müteakip ikinci kısmi iş tesliminin 02/12/2021 tarihinde yapıldığı... ...onayına sunmak zorundadır” “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı... ...tesliminden sonra verilen birinci iş emrinden sonra ikinci bir iş emri verilmemesi...

...Müdürlüğüne bildirildiği, Bunun üzerine, yer tesliminden sonra, idaresince, uygulama... ...ne istinaden verilen süre uzatımları sonrası hazırlanan revize iş programlarında...