sözleşmede hüküm olmaması - Arama Sonuçları

Olağanüstü hava koşulları nedeniyle süre uzatımı ve sorumluluk.

Olağanüstü hava koşulları nedeniyle süre uzatımı ve sorumluluk.

...Bayanlar Lokali Yapım İşi’nde Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve Sözleşme hükümlerine aykırı olarak, bazı iş kalemlerinin havanın fen noktasında çalışmaya uygun olmaması nedeniyle yapılamadığı gerekçesiyle süre uzatımı verilmesi ve... ... ...haliyle mücbir sebepler, yüklenicinin sözleşme konusu işi sözleşmede belirtilen şartlarda yapmasını engelleyen durumlardır...
Devamı
İşin ifası için gerekli olan alanların da işyeri kapsamında olduğu.

İşin ifası için gerekli olan alanların da işyeri kapsamında olduğu.

Yukarıdaki bu hükümler doğrultusunda, yükleniciye ait malzeme ve araç ambarları ... için kullandığı yerlerin sözleşme veya eklerinde yazılı olmaması durumunda ise yer temini için gereken bütün giderlerin yükleniciye ... ... ... ölçmeler için gerekli araç, malzeme ve personel giderleri, ç) Sözleşmede veya eklerinde belirtilen yükleme ve benzeri teknik deneylerin ... giderleri, yükleniciye aittir.” Hükümleri yer almakta olup, bu hükümlere göre ise; şantiye tesisleri, malzeme depoları, işçi ...
Devamı
İşin başında mücbir sebepten dolayı işin feshi ve iş eksilişi kapsamında tazminat ödenmesi.

İşin başında mücbir sebepten dolayı işin feshi ve iş eksilişi kapsamında tazminat ödenmesi.

...gezilere talep olmamasının mücbir sebep olarak değerlendirilip sözleşmenin feshedilmesi neticesinde iş eksilişi kapsamında yükleniciye yersiz ödemede bulunulması sonucu oluşan … TL kamu zararının tazminine ilişkin hüküm tesis... ... ...en düşük teklifi veren firmanın üzerinde bırakıldığı, sözleşmede işe başlama tarihinin 23.10.2017, bitiş tarihinin...
Devamı
4735 Sayılı Kanun’a Göre Mücbir Sebep Halleri

4735 Sayılı Kanun’a Göre Mücbir Sebep Halleri

...alınacak tedbirlerle yapılacak yardımlar hakkında bu kanun hükümleri uygulanır. ... ...haliyle mücbir sebepler, yüklenicinin sözleşme konusu işi sözleşmede belirtilen şartlarda yapmasını engelleyen durumlardır... ... ...temsilcisi olan davacı firma tarafından bilinmemesinin mümkün olmaması karşısında öngörülmezlik şartının...
Devamı
Yapım İşlerinde Müşavir Firma Kamu Zararından Sorumlu mudur?

Yapım İşlerinde Müşavir Firma Kamu Zararından Sorumlu mudur?

...yapı denetim görevini yerine getirecek yeterli personeli olmaması nedeniyle yapım işlerinin kontrollüğünü ihale... ... ...hem de yapım işinin yüklenicisine, ortaya çıkan zararın tazmini için idare tarafından genel hükümler uyarınca rücu yoluna gidilerek sözleşmeden kaynaklanan sorumluluğunun yerine getirilmesi sağlanabilir...
Devamı
Sözleşme taraflarının ortak kusurlu olmaları halinde teminatın gelir kaydedilmesi ve tazminat.

Sözleşme taraflarının ortak kusurlu olmaları halinde teminatın gelir kaydedilmesi ve tazminat.

...Yapı İşleri Sözleşmesi imzalandığını, davacı şirketin sözleşmeden kaynaklanan edim ve yükümlülüklerini ifa ettiğini... ... ...mahkemesi kararının düzeltilerek esas hakkında kurulan yeni hükümle, davanın kabulü ile; toplam 4.731.157,88 TL alacağın... ... ...teslim edilmesi halinde işe devamın teknik olarak mümkün olmaması, 4-Dosya arasında bulunan ve birbirlerini doğrulayan...
Devamı
Yasaklılık kararının idare mahkemesinde iptal edilmesi yüklenici kusurunu ortadan kaldırmaz.

Yasaklılık kararının idare mahkemesinde iptal edilmesi yüklenici kusurunu ortadan kaldırmaz.

...Yapı İşleri Sözleşmesi imzalandığını, davacı şirketin sözleşmeden kaynaklanan edim ve yükümlülüklerini ifa ettiğini... ... ...mahkemesi kararının düzeltilerek esas hakkında kurulan yeni hükümle, davanın kabulü ile; toplam 4.731.157,88 TL alacağın... ... ...teslim edilmesi halinde işe devamın teknik olarak mümkün olmaması, 4-Dosya arasında bulunan ve birbirlerini doğrulayan...
Devamı
4735 sayılı Kanunun 20 a maddesindeki süreye riayet edilmeden sözleşmenin feshedilmesi.

4735 sayılı Kanunun 20 a maddesindeki süreye riayet edilmeden sözleşmenin feshedilmesi.

... maddesi teslim edilen malların sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde yükleniciye bu malların sözleşme şartlarına uygun ... davranışın hukuk düzeninin korumayacağını, sözleşme ve kanun hükümlerine aykırı davranan bu davranışı ile davacının kendisi ... ... ...tarihinin de sürenin kısa tanınmasının zaruri olduğunu, sözleşmedeki TUBİTAK için tanınan sürenin kullanılmaması...
Devamı