... Yüklenicinin 19/11/2021 tarihli dilekçesinde; idaresinin 05/02/2021 tarihli ve E-13232 sayılı yazısı ile temel projelerinin revize edilmesi sebebiyle, revizenin dayanağını oluşturan ... tarihlerindeki aylara/günlere ait belirlenmesi gereken 354.777,48 TL imalât tutarının sözleşmedeki ödeme şartları, imalâtların niteliği, teknik özellikleri ve yapım süreleri de ...

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 25’inci maddesinin “Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen mücbir sebep halleri” başlıklı üçüncü fıkrasının ikinci ve dördüncü bentlerinde; “4735 sayılı Kanunda düzenlenen haliyle mücbir sebepler, yüklenicinin sözleşme konusu işi sözleşmede belirtilen şartlarda yapmasını engelleyen durumlardır.

88/13181 sayılı Fiyat Farkı Kararnamesinin 6’ncı maddesinde, müteahhitlerin sözleşme yapıldıktan sonra iş kalemlerini, yıllık iş miktarını, ihzaratı , yıllık ödenekleri ve bunların aylara dağılımını gösteren ayrıntılı bir iş programı yapacağı ve bunu İdareye onaylatacağı belirtilmektedir.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ: 268 sayılı ek ilamın 1. tarihli Elek Kum Satış ve Teslim Sözleşmesi hükümlerine göre ... arasında imzalanan sözleşme gereğince kum ocağında üretilen malzemenin tamamının ... Maddesi ile; 2017 yılı içerisinde Belediye tarafından işletilen kum ocağında satışı gerçekleştirilen toplam ...

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş ise...

2022/728751 İhale Kayıt Numaralı “2022-2023 Eğitim- Öğretim Yılı İstanbul İli Avcılar İlçesindeki 477 Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrenci /Kursiyer... Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin usul ve esaslarda sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.”  

...Eğitim Öğretim Yılı Ağılcık-Akçakeçili-Taşkıran-Alayurt Taşıma Merkezine Öğrencilerin Ücretsiz Taşınması İşi ihalesi üzerinde kalan davacıya 22/08/2011 tarihinde elden teslim edilen sözleşmeye davet yazısı ile, en geç 10 gün içerisinde sözleşme imzalaması gerektiği bildirilmiş, davacının belirtilen süre içerisinde sözleşme imzalamaması...

Mahkemece, bilirkişi raporuna göre, taraflar arasındaki sigorta sözleşmesinin davacının üstlendiği yol inşaatına ilişkin olduğu, sel rizikosunun 21 ... mahkemece zararın belirlendiği gerekçesiyle davanın kabulüne, 857.292,79 USD’nin 3095 sayılı Kanunun 4/a maddesi uyarınca işleyecek faiziyle birlikte davalıdan tahsiline dair verdiği ...

Kamu İhale Genel Tebliğinin Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen mücbir sebep halleri başlıklı 25 inci maddesin 3’üncü fıkrasının 2’inci bendinde; “4735 sayılı Kanunda düzenlenen haliyle mücbir sebepler, yüklenicinin sözleşme konusu işi sözleşmede belirtilen şartlarda yapmasını engelleyen durumlardır.