İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün...

maddesi ile … yüklenimindeki … TL sözleşme bedelli Beyçayırı Stadı Sentetik Çim Kaplama İşiyle ilgili olarak gerekli gecikme cezasının kesilmemesi nedeniyle … TL’ye tazmin hükmü verilmiştir.

… (4) 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde, gerçekleştirilmesi gereken aya göre iş kalemleri ya da iş grupları için...

...eklerinden özetle; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilerek, 13/09/2018 tarihinde anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan “…Aktarma İstasyonu Yapım İşi” nde; geçici hakediş ödemelerinde yaşanan gecikmeler sebebiyle verilecek süre uzatımlarının hangi tarihin başlangıç tarihi olarak alınarak hesaplanması gerektiği hususunda...

İşe ait sözleşme eki YİGŞ’nin “ Sözleşme ve eklerine uymayan işler” başlıklı 23 üncü maddesinde; ( Bundan dolayı bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

… (4) 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde, gerçekleştirilmesi gereken aya göre iş kalemleri ya da iş grupları için...

...Taşınması İşi ihalesi üzerinde kalan davacının, mücbir sebepler dışında usulüne uygun sözleşme imzalamadığından bahisle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 58. ...durumlarda, taşradaki ihalelere ilişkin yazışma ve karar verme sürecinin uzunluğu ve gecikmeler nedeniyle sürenin dolması hâlinde ceza verilemeyeceği göz önünde bulundurularak...

...olanı esas alınır”, Dördüncü fıkrasında ise; “4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebep hallerinin gerçekleşmesi veya sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde, gerçekleştirilmesi gereken aya göre iş kalemleri ya da iş grupları için uzatılan...