İhaleyi yapan idarenin daha önce gerçekleştirdiği ve ihale konusu işe benzer nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlar. ... ...u itibarla, sözleşmede yeni birim fiyat analizleri için önceden belirlenmiş bir kâr ve genel gider oranı var ise...

... bölünmesiyle bulunan oranı ile çarpılarak hesaplanması ... sözleşme bedelinin yaklaşık maliyet bedeline bölünmesiyle ... uygulanması sonucunda, sözleşme ayı birim fiyatlarının ... hesaplanması gerekenden daha yüksek belirlendiği, bu ...

İtibari değerlendirme oranı = Sözleşme Bedeli / Yaklaşık Maliyet)” düzenlemesine yer verilmiştir. ... Dolayısıyla mevcut sözleşmelere yasa ile dahi müdahele edilemez iken Genelge ile müdahele edilmesi mümkün değildir.

Birim fiyat sözleşme ile yürütülen yapım işlerinde, Cumhurbaşkanı bu oranı sözleşme bazında % 40 'a kadar artırmaya yetkilidir. ... ...ödeneceğine ilişkin bir düzenleme yer almamakta; sözleşme bedelinden daha düşük bedelle tamamlanan işlerde, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına...

Davalı iş sahibinin Kamu İhale Kurulu ve idari yargı kararı dışında sözleşmeyi fesih beyan ve iradesi bulunmamaktadır. ... Ancak verdiklerini ve ihale sonucu sözleşme nedeniyle yaptığı masraflar, karar ve harç pulu masrafları ve teminatlarını geri istemesi mümkün...

... komisyonu tarafından da bu kusurların tespit edildiği ... imalatın düzeltilme oranına göre düşürüldüğü, kusurlu ... bu imalata esas ödeme yapılmaması gerektiği belirtilmektedir ... ... ... projelerinde yer almayan (klima dairesine klima sistemini beslemek ... yapıldığı, klimalara ait sözleşme kapsamı dışında yapılan klima cihazı ve ...

... gecikmeler için, işe etkisi oranında süre uzatımı verilmesini ... tarihli ve 311615 sayılı yazı ile yükleniciye bildirildiği ... revize iş programının da yüklenici tarafından itiraz ... sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun ...

... belli bir yüzde fazlası oranında ücret ödenmesinin kararlaştırıldığını ... ödemeyecekleri belirterek sözleşme bedelinden indirim yapılmak suretiyle bedelin 6 ... ... ... aynı zamanda özel hukuk sözleşmesi niteliğinde olup ... verdiği dilekçesinde yargılama gideri ve vekâlet ücreti ... düşmeyen hukuki gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi ...

...birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ve sözleşme tutarının % 52,14 lük oranına tekabül eden 35 adet iş kalemi tutarının... ... ... ile sözleşme ve eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin ... özgürlüğünün” Kanun’da öngörülen sınırlar içerisinde ... sözleşmenin ve/veya sözleşmenin ilgili maddesinin, kesin ...

... yapılmayan işlerin oranını sözleşmesi feshedilen davalı yükleniciye en ... fırsat), fesihten sonra yapılan 2.