...lan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar, işin anahtar teslim götürü bedel üzerinden teklif alınan kısımları için ise yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır...

(Sayıştay Temyiz Kurulunun 14.6.2017 tarih ve 43203 sayılı kararı) Geçici kabule engel teşkil etmeyen eksikliklerin verilen sürede giderilmemesi halinde, gecikme cezası eksik işlerin bedeli üzerinden değil, sözleşme bedeli üzerinden kesilmelidir.

...tariflerinin Detay-37 ve Detay-38'in içeriklerini oluşturduğu, proje üzerinde “ÖBF.Y25 ve ÖBF.Y49” yazılmasının doğrudan şartnameyi işaret ettiği, ihaleye esas dokümanların bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği, dolayısıyla membran imalatının sözleşme bedeline dahil olduğu belirtilmektedir.

...yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir….” İşe ait Sözleşmenin Sözleşmenin türü ve bedeli başlıklı 6 ncı maddesinde; 6.1. ...işinde, engelli asansörü ile yangın merdiveninin sözleşme bedeline dâhil olup olmadığı hususlarında yüklenicisi ile...

...tutanağından özetle; 2 adet 165 kVA jeneratörün sadece yazı ile proje üzerinde gösterildiği, mahal listesi, teknik şartname ve ilerleme yüzdelerinde bulunmadığı, ayrıca bahse konu jeneratörlerin başka bir karakol için olduğu ve sehven konulduğu, bu imalatların sözleşme bedeli dâhilinde olmadığı yönündedir.

... yangın merdiveni tip detay projesi ve statik hesabı tek kat plan üzerinde yapılmış olmakla birlikte, uygulama projesine ilişkin olarak ... alınarak yangın merdiveninin Z+ 3 kat olarak yapılmasının sözleşme bedeline dahil olduğu, diğer taraftan bu imalatın hangi iş kalemine ...

Bu durumda yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderleri ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i geçici kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden ödenir.” şeklindedir.

...bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak işin tamamı için verdikleri ve teklifi kabul edilen istekli ile toplam bedel üzerinden sözleşmenin akdedildiği, yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde bu toplam bedelin esas alınmasının gerektiği, projesi içerisinde yer alan bütün imalatların yüklenicisi tarafından fen ve sanat kurallarına...

Bu nedenle mahkemece, geçici kabul tutanağındaki eksik ve ayıplı işler giderim bedeli üzerinden sözleşmede belirlenen gecikme cezası oranı uygulanarak ve geçici kabulde verilen süreyi aşan süre için hesaplanan gecikme cezasına hükmedilmesi doğru olup, davalının bu temyiz itirazları yerinde görülmeyip, reddi gerekmiştir.