şirketin yasaklanması - Arama Sonuçları

Covid-19 nedeniyle yurtdışından tedarik edilecek malzemenin temin edilememesi.

Covid-19 nedeniyle yurtdışından tedarik edilecek malzemenin temin edilememesi.

...uyarınca 1 (bir) yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin 27/07/2021 tarih ve 31550 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan... İdari Dava Dairesi'nce; davacı şirketin uhdesinde kalan ihalede üç kalem malzemeden iki kaleminin süresinde teslim edildiği, ihtiyaç listesinin 6.
Devamı
Sözleşmede istenen miat tarihinden daha kısa miat tarihi olan tıbbi ürünlerin teslim edilmesi sonucunda sözleşmenin feshedilerek teminatın irat kaydedilmesinde hukuka aykırılık yoktur.

Sözleşmede istenen miat tarihinden daha kısa miat tarihi olan tıbbi ürünlerin teslim edilmesi sonucunda sözleşmenin feshedilerek teminatın irat kaydedilmesinde hukuka aykırılık yoktur.

... İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca davacı şirketin bir yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin 24.11.2010 tarih ve 27765 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan işlemin ... hatası yapılarak 18 aylık miat koşulunun öngörüldüğü ileri sürülmüş ise de, davacı şirketin ihale öncesi ihale dokümanını alarak incelediği ve öngörülen tüm koşulları öğrendiği ...
Devamı
İhtar yapılmadan sözleşmenin feshi.

İhtar yapılmadan sözleşmenin feshi.

...davacı şirketin bir yıl süreyle ihalelere katılmaktan yasaklandığı, olayda, davacı şirketin sözleşme yükümlülüklerini mücbir sebep olmaksızın mevzuat ve sözleşme dokümanına uygun olarak yerine getirmediği açık olduğundan ihalelerden 1 yıl süreyle yasaklanmasına ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır...
Devamı
Yüklenicinin ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinin hukuka uygun objektif belgelerle ortaya konulması gerekir.

Yüklenicinin ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinin hukuka uygun objektif belgelerle ortaya konulması gerekir.

...şartlarını taşıdığını gösterir raporların mevcut olması karşısında, davacı şirketin ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinin hukuka uygun objektif belgelerle ortaya konulmadan bir yıl süreyle ihalelerden yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır...
Devamı
Sözleşmenin idarece haksız sebeple fesih edildiğine ilişkin bilirkişi görüşü varken yasaklılık kararı hakkında idare mahkemesince karar verilmesi.

Sözleşmenin idarece haksız sebeple fesih edildiğine ilişkin bilirkişi görüşü varken yasaklılık kararı hakkında idare mahkemesince karar verilmesi.

İnşaatı Yapım işi ihalesi üzerinde kalan davacı şirketin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca 1 (bir) yıl süreyle geçici olarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin 20/09/2013 tarih ve 28771 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Orman...
Devamı
2886 sayılı Kanuna göre yasaklama kararı verilebilmesinin şartları.

2886 sayılı Kanuna göre yasaklama kararı verilebilmesinin şartları.

...sözleşmede yer alan taahhüdün yerine getirilmemesinde davacı şirketin herhangi bir kusurunun bulunmaması ve uyuşmazlığa konu sahadaki söz konusu hukuki durumun değerlendirilmesi sonucu sözleşmenin idarece feshi yoluna gidilmesi hususları göz önünde bulundurulduğunda, davacının yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uygunluk...
Devamı
İş yerinde çıkan yangında yaralanan kişinin işin organizatörü ve aynı zamanda aşçıbaşı olmasının mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceği.

İş yerinde çıkan yangında yaralanan kişinin işin organizatörü ve aynı zamanda aşçıbaşı olmasının mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceği.

... quot; ihalesine teklif veren davacı şirketin 6 ay süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin kararın iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; dava konusu ... piyasadan kısa sürede temin edilebileceğinin tespit edilmiş olması karşısında, davacı şirketin sözleşme imzalamaktan imtina etmesine gerekçe olarak beyan ettiği hususların, 4735 ...
Devamı