...giderlerinin söz konusu olacağı, bilirkişi kuruluna mali müşavir eklenmek suretiyle davacı... ...talebinin reddine karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur. ...davalı iş sahibinin tüm, davacının diğer temyiz itirazlarının reddine, 2.

...sebeplerle davalının tüm, davacının diğer temyiz itirazlarının reddine, 2. 2012/7699 nolu kararı) Yüklenici tarafından teslim edilen eser... Öte yandan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun mahkemeye gönderdiği cevabi...

...mahkemece hükme esas raporu düzenleyen bilirkişi kurulundan kaçırılan fırsat diye adlandırılan... bentte açıklanan nedenlerle davacının diğer temyiz itirazlarının reddine, 2. 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun...

...süresi içinde taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir. Hukuk Dairesi, 28.03.2006 gün, 2006/2427 esas, 2006/1803 karar sayılı kararı, 15. ...mahkemece hükme esas raporu düzenleyen bilirkişi kurulundan gerekçeli ve denetime elverişli ek...

...durumda mahkemece hükme esas alınan bilirkişi kurulu raporunda irat kaydedilen kesin teminat... bentte açıklanan nedenlerle davacının diğer temyiz itirazlarının reddine, 2. nolu kararı) Yüklenici kusurundan kaynaklı sözleşmenin...

, müştereken ve müteselsilen temyiz yolu açık olmak üzere 6085 sayılı... (Sayıştay 1. ...04.2013 tarih ve 3705 sayılı süre uzatımı kararı (118 gün) ile iş bitim tarihi, 27.05...

...mahrumiyetini de içine alır (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 12/05/2010, E:2010/14-244, K:2010/260... ...yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu … Bölge İdare Mahkemesi … İdari... K:… sayılı kararının 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49.

...27.11.2012 tarihinde ihale yapılmış, ihale kararı, 30.11.2012 tarihinde onaylanmış ve... ...gereği işleyecek faizleri ile tazminen tahsiline, temyiz yolu açık olmak üzere, oy birliğiyle... (Sayıştay 1.

...reddine dair verilen karar, davacı vekilince temyiz edilmiştir.Davacı iş sahibi, davalı... Bu durumda mahkemece bilirkişi kurulundan davalı yüklenici altyapı ile ilgili... ...incelemeyle davanın reddi doğru olmamış, kararın bozulması uygun görülmüştür. ...