...verildiği, ilave süre dolayısıyla revize iş programının hazırlandığı... ödenek tespit olunmuştur.   Ödenek %   İş programı” başlıklı 12 nci maddesinde; “12.1.   Ödenek %   Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; ödenek tespit olunmuştur.

...verilen süre uzatımı sonrasında da revize iş programının revize edilerek onaylanmış olması, bu işlemlerin işe ait sözleşme ve ekleri hükümlerine uygun olarak zamanında yerine getirilmiş olması gerektiği hususlarının hatırlatılmasında yarar görülmekte olup, bu konudaki görev, yetki ve sorumluluk idaresine ait bulunmaktadır.

...oranındaki iş artışı gereği proje revizesinde geçen 13 gün, iş artışına... ...örtüsü altındaki inşaat atıkları nedeni ile süre uzatımı verilmesinin... ...ve E.8502 sayılı yazı ile işin iş programına göre ilerlemediği ve geçici... … 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...hazırlanmasını gerektirecek ve dolayısıyla zamana ihtiyaç gösterecek şekilde...

...açıkça görüldüğü, yüklenicinin işe zamanında başlama ve devam etme borcuna... ...bitirilmediği, netice olarak davacının iş programının gerisinde kaldığı, edimini... maddesi ile 4735 sayılı Yasaya eklenen geçici 4. Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir.

maddesine göre ihale dışı bırakılması gerekirken, Kanunun 17. ...davacı şirket hakkında tesis edilen işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek...

...istenildiği dikkate alındığında iş akışının yavaşlamasında idareden... ...şirket tarafından ihale konusu iş zamanında bitirilememiş ise de, firmanın... KARAR SONUCU : Açıklanan nedenlerle; 1. ...yolu ile kesişmesi nedeniyle projenin revize edilmesi gerektiğinin bildirildiği...

...ve söz konusu malzemelerin idareye zamanında (27.06.2018 tarihinde) teslim... ...sebep olunması ile ilgili olarak; İşe ilişkin Sözleşmenin; “Malın/İşin... Çevre, Temizlik Ağaç, Peyzaj ve Enerji Tic.

...ödememesi, idarenin eğlence vergisine tabi işletmelerle ilgili gerekli... ...yapılmadığı ve eğlence vergilerinin tarh zamanaşımına uğratıldığı görülmekle... eğlence vergisi , işe başlamayı bildirme , işyeri açma ruhsatı

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ... KARAR SONUCU: Açıklanan nedenlerle; 1. ...karşılık bir çok defa kira bedelini zamanında ödemediği, öte yandan idare...

...yaralanan kişinin ihale sonucu yapılacak işin organizatörü ve aynı zamanda... ...sözleşme imzalamaktan imtina etmesine gerekçe olarak beyan ettiği hususların...