...saha tespitleri ve ölçümleri yapılarak iş artışı kapsamında ödenmesi gerektiği, ... ...İşi” nde, iş artışı/eksilişi, süre uzatımı işlemlerinde İdaresi ile yüklenici arasında... 1)” Yüklenici projelerde kendiliğinden hiç bir değişiklik yapamaz. ...alındığında; Bahse konu imalatların idarenizin bilgisi dışında yapılması halinde ise, yüklenici...

...demir imalatı miktarlarındaki artışın iş artışı olarak ödenmesi gerektiği, İdaresinin... (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.  bedel üzerinden akdedilmiştir.

İlk derece mahkemesince; davacı tarafından her ne kadar revize plan ve projeler gereği sözleşme dışı işlere bağlı olarak süre uzatımı ve iş artışı nedeniyle fiyat farkı verilmesi için kesin hesap yapılması talep edilmiş ise de; geçici kabul tutanağı ve kesin kabul tutanaklarının davacı tarafından herhangi bir...

...fiyat farkı verilmesi gerektiğine, 3) İş artışı nedeniyle veya 4735 Sayılı Kamu İhale... fiyat farkı , idareden kaynaklanan nedenler , iş artışı

...mantolama imalatının belirtildiği, mimari uygulama projesinde belirtilmeyen imalat için Yüksek Fen... ...sözleşme bedeline dâhil olup olmadığı ve iş artışı yapılan muhtelif imalatların birim fiyatlarının... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.