...anahtar teslimi götürü bedel kısmında yapılan proje değişikliği sonrası gerek ilk defa ortaya... ...ayrı iş programı düzenlemesinin yer aldığı; geçici kabul noksanları için alınması gereken... ...maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilen proje değişikliği şartlarının gerçekleştiği... Yüksek Fen Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur.

Aksi hâlde yüklenici hakedişi olduğu gibi kabul etmiş sayılacaktır. ...iyi niyet kuralları çerçevesinde istediği değişikliği yapabilirler. maddesinde yüklenicinin geçici hakedişlere itirazı olduğu takdirde... ...ismi değil ifası olduğunu ve işin kapsamında proje ve sondaj işi olması nedeniyle KDV tevkifatının...

...nolu pozdan yapıldığı, özel pozun tasdikli projesine uygun olmadığı gibi verilen olura... Projeli işlerde imalat değişikliği için olur alınmadığı, olur doğrultusunda... BİGŞ.nin “Geçici Hakediş Raporları” başlıklı 39. ...kaynaklandığı ileri sürülerek işin geçici kabule hazır olduğunun hükmen tespitine, kesin...

...olmaksızın yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması... ...büyük kısmının Ekim ayında yapılmış olduğu kabul edilerek, yüksek olan Ekim ayı endeksi üzerinden... ...ihalenin yapıldığı tarihte yürürlükte olan “Geçici hakedişlerin düzenlenmesi” başlıklı... ...ödenek dilimleri değiştirilmiş olsa bile bu değişikliğin fiyat farkı ödemesine bir etkisi...

...teklif mektubu ile uyumlu olacak şekilde Projelere; teknik şartnamelere ve İdare'... ...maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilen proje değişikliği şartlarının gerçekleştiği... ...tesisin ve ekipmanların işletmeye alınması ve geçici kabulden önce 20 takvim günü boyunca...

...tespiti ve onaylama revize vaziyet planı ve revize projeler doğrultusunda yapıldığını, ancak... ...04.2014 tarihli geçici kabul tutanağı ile geçici kabul işlemlerinin 11.03.2014 tarihi... ...edilmiş ise de; geçici kabul tutanağı ve kesin kabul tutanaklarının davacı tarafından herhangi...

...ülkenin kalkınması için çok önemli olan büyük projelerin ve kamu hizmetlerinin aksamamasını... ...sonrası kendisine 5 aylık süre uzatım talebinin kabul edildiğinin bildirildiğini, 11/03/2019... ...olmadığını, 6.İdarenin, yüklenicinin kanun değişikliği kapsamındaki fesih talebini gerekçesiz... maddesi ile 7435 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun geçici 4.

...nci maddenin 4 üncü fıkrasında belirtilen proje değişikliği şartlarının gerçekleştiği... ...özelinde kalınlık farkından dolayı imalat değişikliğine gidilmesinin konuyla zaten hiçbir... ...zararına esas tutulan İdarenin belirlemiş olduğu geçici (yeni) birim fiyat (GBF) (… Bayındırlık Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur.

...ödemesi öngörülmediği, işin 06.11.2017 tarihinde geçici kabulünün ve 27.03.2019 tarihinde ise... ...gelmelerinin sağlanması talebine rağmen bu talepte kabul edilmediği, belirtilen olumsuz durumlar... ...imalatlarını doğrudan etkileyeceği, proje değişikliği onaylanmadan taban imalatlarının... ...vazgeçilerek prefabrik imalata geçilmesi nedeniyle projelerde yapılan değişiklik sebebiyle, ...