...belgeler, Söz konusu yapım işinde, revize iş programı, Yapım işi yapılan... ...emsal, kaks, taks, hmax vb) ile fiili projeye göre yapım inşaat durumu karşılaştırılması... ...teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği... gecikmez cezası , işe başlama , tapu tescil , yer teslim tutanağı

...uzatımları sonrası hazırlanan revize iş programını, ihzarat ödenek dilimlerinin... Değişiklik yapılması” başlıklı 38 inci maddesinde; “ ...bir sürenin verilmediği ve uygulama projesinin hazırlanma süreci olarak... ...süre uzatımları sonrası hazırlanan revize iş programlarında, yüklenici...

...malzemelerin nakliye bedelini ödemeye yönelik revize birim fiyat tespiti yapılması... ...ihale dokümanında yer alan ön projeye/projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri... (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

...malzemelerin nakliye bedelini ödemeye yönelik revize birim fiyat tespiti yapılması... ...ihale dokümanında yer alan ön projeye/projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri... (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

...süre uzatımı verildiği, buna göre revize iş programının düzenlendiği... ...sürecinin aksadığı, bu sebeple revize iş programında 100 günlük süreye karşılık... ...tamamlanmamış olan imalatlardan, eksik veya projeye uygun olarak yapılması gereken... ...tutulmuş olup, anlaşmazlık konusuna ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri...

Bu iş için avans aşağıdaki şartlar dâhilinde verilecektir. ...tutarı ve kesinti miktarının, iş programındaki ödenek dilimlerinde dikkate...

...Kararında; “Pursantaj oranları, işin iş programına uygun biçimde gerçekleştirilme... ...yedinci fıkrasında, gerçekleştirilen proje değişikliğine bağlı olarak iş... anahtar teslim , götürü bedel , iş eksilişi , pursantaj

rakam ve yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...kabini inşaatında ise mimari uygulama projesine uyularak 4 adet bitki büyütme...

...sözleşmeye bağlanan yapım işinde uygulama projeleri gereği yapılması gereken... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

...kalkınması için çok önemli olan büyük projelerin ve kamu hizmetlerinin aksamamasını... ...bitirilmediği, netice olarak davacının iş programının gerisinde kaldığı, edimini... ...olmadığını, 6.İdarenin, yüklenicinin kanun değişikliği kapsamındaki fesih talebini... Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir.