... Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından 15.05.2008 tarihinde yapılan Jeotermal Arama Amaçlı Sondaj Hizmeti Alımı İhalesinin davacı şirket üzerinde kalması üzerine ... davacı tarafından mücbir sebep olarak gösterilmişse de, davacı şirket tarafından ihale sözleşmesinin haksız olarak feshedildiği iddiasıyla haksız feshe bağlı zararların tespiti ve ...

...tarihli ve 11 nolu hakedişin 20.01.2014 - 03.02.2014 tarihleri arasındaki imalatları kapsadığı, bu hakedişe dâhil olan imalat bedeli tutarının (112,057,044.50 TL – 96,819,120.05 TL) 15,237,924.45 TL olduğu, bu tutarın işin sözleşme bedeline oranının % 11,29 olduğu, bu hakedişin 19.02.2014 tarihinde Yapı İşleri Müdürü Enver MAMUR tarafından...

İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Projelerin tesliminde gecikme olması” başlıklı 13 üncü maddesinde; “(

Sözleşmenin 5/B ve 7/A maddelerine göre işin gününde bitirilmemesi halinde kararlaştırılan günlük 500,00 TL tazminat, ifaya ekli ceza niteliğindedir. uygulamalarda, cumartesi ve pazar günleri ile tatiller dahil edilmeden yer teslimi yapılan güne iş günü olarak işin süresi eklenmelidir.

...kullanımında bulunan her türlü kaynaktan yapacakları ihalelerde tek bir yasal düzenlemeye tabi olmaları, tahmini bedel baz alınarak indirim yapılmak suretiyle ihaleye çıkılması yerine... ’ın uhdesinde kalmış olmasına rağmen, istekli vergi borcu nedeniyle yasal süresi içinde sözleşme imzalamaya gelmemiştir.

...olduğu, bu durumun ihaleye katılacak isteklilerin tekliflerini sağlıklı bir biçimde oluşturmasına ve maliyet hesabı yapmasına engel teşkil edeceği, ihaleye katılacak istekli ya da istekliler için öngörülemez bir duruma neden olacağı, dolayısıyla söz konusu düzenlemenin 4734 sayılı Kanun'un 5.

Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Ankara 7. mücbir sebep , sözleşmenin feshi , Sözleşmeye aykırılık , teknik şartname

...yüklenicinin teminat mektubu vermemesi durumunda ise kesin hesabı idareye verilmemiş imalâtlara ait tutarların %5'inin tutulacağı ve kesin hesaplar idare tarafından onaylanmadıkça... 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle kesin teminatların iadesi ile ilgili sözleşmenin 10.

maddelerinde ise; varsa sözleşme dışı imalâtların bedellerinin hesaplanmasına ilişkin yöntem ve şartlar belirlenmiştir. maddesinde götürü bedelli işlerde sözleşme kapsamında kalması halinde %10 fazla imalâtın sözleşme fiyatlarıyla yaptırılacağı hükmü bulunmaktadır.