... uzatım kararına rağmen davacının işi bitirmek yerine inşaatı durma noktasına getirdiğini ... savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

...teklif zarfı üzerinde de mevcut olduğu, iş bitirme belgesindeki ilgilinin adı ve soyadı kısmındaki ismin “…

...İdari Şartnamenin “İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi” başlıklı 49. ... ...bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı isteyemez.” ,

...konusu işe ait sözleşmenin “İşe Başlama ve Bitirme Tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde ise; “9.1.

... yerine getirmemesi ve işi süresinde bitirmemesi üzerine sözleşmenin feshedildiğini, yapım ... tutarın faizi ile birlikte tahsili istemiyle girişilen icra takibine karşı, davalının ...

...işi süresinde bitirmemesi hâllerine özgü olarak sözleşmenin süreli fesih bildirimiyle sona erdirilebileceğini, (b) bendi ise sözleşmenin...

...yayımlanan davalı idare işleminin iptali istenilmiştir. ... ...yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında...

...hem idare, hem de istekliler tarafından biliniyor olduğundan ve yüklenicinin basiretli bir tacir olarak söz konusu işi zamanında bitirmek için gerekli...

... Aksi hâlde cezai şartı isteme hakkı düşer.