...haller ve bu hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi için gerekli olan şartlar sayıldıktan sonra mücbir sebep dolayısıyla sözleşmenin feshi halinde hesabın genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek teminatın iade edileceği hükme bağlanmıştır.

Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak üzere, idare ... yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden ... kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen ... bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.&quot ...

...baskını davacı tarafından mücbir sebep olarak gösterilmişse de, davacı... ...gerektiğine ilişkin iddiasına itibar edilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine... gecikme cezası , mücbir sebep , Sözleşme feshi , süre uzatımı

...sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.” Görüldüğü üzere; Kanunda sayılan veya gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen haller mücbir sebep hali olarak kabul edilir ve sözleşmenin feshini gerektirir.

...davacının ileri sürdüğü sebeplerin mücbir sebepler arasında yer almadığı... maddesi ve sözleşmenin 17.1.1. ...kiralanması için görüşülen firmanın sebep göstermeksizin uçağı başkasına... ...euro gecikme cezaları kesildiğini ileri sürerek şimdilik 50.000 TL'... ...cezası , mücbir sebep , sözleşmenin feshi , yetkili merci , yirmi gün...

...İhalesi kapsamında imzalanan sözleşmenin tek taraflı feshi sebebiyle... ...görülmediğinin belirtildiği, tek taraflı feshin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. İdare Mahkemesi'nce verilen ... ...genel salgın hastalıktan kaynaklanan mücbir sebepten dolayı davalı idarenin...

...değerlendirilmesi istemiyle gerçekleştirilen başvurunun reddine ilişkin 10... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. menşei , mücbir sebep , sözleşmenin feshi , üretici ...ürün bu şekilde kabul edilmez ise sözleşme imzalanmayacağı, tekliflerinin...

...açık ihale usulü ile gerçekleştirilen Karot Projeleri İçin Operatörlü... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. asgari ücret , mücbir sebep , öngörülemezlik , sözleşmenin feshi ...herhangi bir itirazda bulunulmadığı, sözleşme imzalanması aşamasında asgari...