...komplikasyonların İdare tarafından mücbir sebep hali kapsamında... ...Sözleşmenin “Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar” başlıklı... ...yüklenicinin … tarihinde vermiş olduğu dilekçesinde tedavisinin … devam... ...maddesinde ise; “Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek...

...ise belirtilen hususların mücbir sebep olarak kabul... ...mevzuatta sayılan mücbir sebep hâlleri arasına... Davanın yukarıda özetlenen... ...uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil...

...nitelikte olduğundan bahisle mücbir sebep olarak kabul... ...usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen... Davacının temyiz isteminin reddine, 2. ...öngörülemezlik , sözleşmenin feshi ...bahisle bu hususun mücbir sebep olarak kabul edilmesi...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: .. ...aşamasında ortaya çıkan durumun mücbir sebep olarak kabul... ...ddesi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceğ... ...usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen... ...mücbir sebep , sözleşmenin feshi , süre uzatımı

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: .. ...olduğu, Covid- 19 pandemisinin ihalenin ve de sözleşmenin... Covid-19 , genel salgın hastalık , mücbir sebep ...tarafından 15/09/2021 tarihli dilekçe ile ihaleyi gerçekleştiren... ...imzalanan davacının, mücbir sebep hâlleri dışında ihale...

...uhdesinde kalan davacının mücbir sebep hâlleri dışında... ...gelmesi nedeniyle sözleşmenin feshine yönelik düzenlemenin... ...usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen... Davacının temyiz isteminin reddine, 2. ...artışın tek başına mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceği...

...verilen … tarih ve … sayılı dilekçe ile 30 günlük süre... ...Covid-19’un her durumda mücbir sebep olarak kabul... ...getirmediği ve sözleşmesinin feshi sonrasında şirket hakkında... maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı... Davacıların temyiz isteminin reddine, 2.

...yasaklama kararı ile sözleşmenin feshi kararının usule aykırı... ...nedeniyle, bu durumun mücbir sebep sayılarak termin programının... ...usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen... Davacının temyiz isteminin reddine, 2. Covid-19 , genel salgın hastalık , mücbir sebep

...yapılan başvurularda mücbir sebep olarak belirlenmesi istenilen... ...kusurlarından ileri gelmediği, mücbir sebep şartları olan... ...cbir sebep , sözleşmenin feshi , süre uzatımı , yasaklılı... ...gereği görüşüldü: Dava; davacı şirketin 1 yıl süre...